Коэффициент приведения (К) определяется по формуле:
Кі = Ці х Ті,
где - Ці - предлагаемая цена подряда 1-го участника торга;
Ті - предлагаемый срок строительства объекта 1-го участникаторга.
4.3. Критерием минимальной цены заказа (подряда) настроительство (реконструкцию) объекта торгов может служить ивеличина понижающего коэффициента Кп к действующей на моментстроительства цене (Кп = 0,95; 0,90; 0,85 ...). При рассмотрениипредложений участников Тендерная комиссия будет оказыватьпредпочтение тому участнику, который предложит меньшийкоэффициент Кп.
5. Порядок заключения и исполнения контракта
и годового договора на выполнение функций
генподрядчика между организатором и
победителем торгов
5.1. Контракт между победителем подрядного торга(генподрядчиком или генпроектировщиком) и организатором торгазаключается в течение от 10 до 30 дней после объявлениярезультатов торга (в течение 10 дней после объявления результатовторга принимаются апелляции).
5.2. Формы контракта на выполнение функций генподрядчикапредставлены в приложениях 12 и 13.
5.3. Цена подряда, сроки строительства объекта и другиеусловия контракта определяются в контракте по предложениюпобедителя торгов.
5.4. Объемы подрядных работ и необходимые финансовые средствараспределяются в контракте и годовых договорах по годам всоответствии с календарным планом строительства и сроками ввода вдействие мощностей и объектов.
5.5. В случаях уменьшения размера финансовых ресурсов наочередной год или нарушения непрерывности финансирования срокстроительства объекта уточняется сторонами. При этомзаказчик-инвестор и заказчик-застройщик возмещают генподрядчикуубытки.
5.6. Заказчик-инвестор и заказчик-застройщик при исполненииконтракта выделяют подрядчику в установленном порядке аванс,обеспечивают своевременное и непрерывное финансированиестроительства.
Размер, сроки перечисления аванса, порядок его погашения иусловия промежуточных расчетов за выполненные работы в пределах95 процентов их стоимости устанавливаются при заключении контрактаи годового договора.
5.7. При невыполнении по вине подрядчика объемов работ,предусмотренных графиком их производства, сумма предъявленногопромежуточного платежа за фактически выполненные работыуменьшается на стоимость недовыполненных работ или платежизадерживаются до устранения допущенного отставания.
5.8. Окончательный расчет производится в месячный срок послепринятия объекта в эксплуатацию в целом или его очереди, пусковыхкомплексов, а также отдельных зданий и сооружений, если иной срокрасчетов не предусмотрен в контракте.
5.9. В случае задержки установленных контрактом сроковперечисления аванса, оплаты выполненных работ и окончательныхрасчетов заказчик-инвестор и заказчик-застройщик возмещаютподрядчику причиненные в результате этого убытки, включая затратына уплату процентов ставки за кредит (если иное не оговорено вконтракте).
5.10. В контракте могут предусматриваться в соответствии сдействующим законодательством конкретные льготы, а также условия,направленные на стимулирование своевременного и качественноговыполнения работ.
5.11. Заказчик-застройщик несет ответственность засвоевременную передачу оборудования для монтажа, если этообязательство по контракту возложено на него. Если в результатенедопоставок оборудования произведена остановка строительстваболее чем на месяц, срок окончания строительства продлевается напериод остановки производства работ.
Размер санкций за несвоевременную передачу оборудования длямонтажа устанавливается при заключении контракта.
5.12. При необеспечении своевременного ввода в действиепредприятий, зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов,а также отдельных объектов финансирование и льготноегосударственное кредитование их строительства приостанавливаетсязаказчиком-инвестором.
Решение о завершении строительства принимается вустановленном порядке по предложению заказчика-застройщика,согласованному с Министерством экономики Крыма.
Споры о возмещении убытков рассматриваются арбитражным судом.
5.13. В случае необеспечения установленных контрактом сроковввода в действие предприятий, зданий, сооружений, их очередей,пусковых комплексов, а также отдельных объектов по вине подрядчикаим уплачивается штраф в размере одной тысячной части цены подрядаза каждый день просрочки до фактического завершения строительства.
Контрактом могут предусматриваться другие меры имущественнойответственности, а также взыскание убытков в полном размере.
5.14. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные поего вине дефекты, обнаруженные в течение 12 месяцев со дня приемкипостроенного объекта, если иной срок не установлен в контракте(или годовом договоре).
Приложение 1
к Положению
ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАТОРА ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
1. Организатор подрядных торгов осуществляет следующиефункции:
принимает решение о проведении подрядных торгов с выпускомофициальных распорядительных актов (приказов, распоряжений);
формирует по согласованию с постоянными членами Тендернойкомиссии ее состав, организует и контролирует ее деятельность;
определяет вид торгов (открытые или закрытые) и необходимостьпроведения предварительного квалификационного отбора (совместно сТендерной комиссией);
определяет (совместно с Тендерной комиссией) условияподрядных торгов (стартовую цену подряда, сроки строительства ипроектирования объекта, критерии оценки предложений участников,место, время и сроки проведения торгов, экологические требованияи др.) в соответствии с условиями контракта, заключенного сзаказчиком-инвестором;
подготавливает тендерную документацию или заказывает ееразработку и формирование;
публикует объявление о торге в открытой печати (в газетах"Крымские известия" или "Крымская газета") или рассылаетприглашения по почте (или другими средствами связи) в адресконкретных потенциальных участников - при закрытых торгах;
определяет сумму задатка (в размере до 10 процентов отстартовой цены подряда);
определяет цену тендерной документации, котораяпредоставляется претендентам за плату;
направляет претендентам тендерную документацию (после еепредварительной оплаты);
при необходимости по согласованию с заказчиком-инвесторомпродлевает сроки представления заявок и предложений и своевременноинформирует об этом всех претендентов и Тендерную комиссию;
осуществляет сбор, регистрацию и хранение заявок ипредложений претендентов и участников торгов;
регистрирует отзыв заявок, предложений;
рассматривает апелляцию (если она подана) на решениеТендерной комиссии или передает ее на рассмотрение в вышестоящийорган;
готовит решения о ликвидации или реорганизации Тендернойкомиссии;
организует учет поступлений от претендентов задатков, оплатытендерной документации;
передает для утверждения в Тендерную комиссию разработаннуютендерную документацию по предмету торга;
направляет претендентам приглашение на участие в торгах;
назначает повторный торг (при необходимости), если порезультатам предыдущего торга не был выявлен победитель (либопобедитель своевременно не подписал контракт и/или годовой договорлибо по другим причинам;
направляет претендентам уведомления о прохождении имипредварительного квалификационного отбора или об отказе им в этом;
направляет участникам торга уведомления о результатахподрядного торга;
осуществляет оплату услуг специальных организаций, членовТендерной комиссии и консультантов, участвующих в проведенииторга;
финансирует все расходы по подготовке и проведению торгов;
поручает при необходимости проведение подрядного торгаспециализированной организации, имеющей соответствующую лицензиюна право проведения подрядных торгов, выдаваемую Министерствомэкономики Крыма;
заказывает подготовку тендерных документов;
при необходимости организует согласование проектной частитендерной документации с органами управления;
совместно с заказчиком-инвестором уточняет окончательныеусловия контракта и годового договора с генподрядчиком (илигенпроектировщиком) - победителем торга;
подписывает совместно с заказчиком-инвестором контракт игодовой договор с победителем подрядного торга.
2. Организатор торгов имеет право:
не принимать материалы претендентов и участников торгов, еслиони не соответствуют нормативным требованиям или небрежнооформлены;
перенести срок подачи заявок, предложений или рассмотрениярезультатов торгов (совместно с Тендерной комиссией);
отменить присуждение заказа победителю торгов в случаенарушения им условий контракта или годового договора;
привлекать (при необходимости) для выполнения отдельныхпоручений по проведению торгов соответствующих специалистов;
аннулировать результат торга (совместно с Тендернойкомиссией), если:
поданы неверные сведения, повлекшие принятие по торгуневерного решения;
за нарушения настоящего положения;
назначить повторный торг на тот же самый объект с тем жепредметом торга, если в результате первичного торга контракт игодовой договор не были подписаны в 15-дневный срок;
изменить стартовую цену заказа при его повторномпредставлении на торг.
3. Организатор торгов обязан:
обеспечивать разработку и оформление пакета документов всоответствии с требованиями к тендерной документации, действующиминормативами и в установленные сроки;
создавать равные конкурентные условия для предприятий иорганизаций независимо от форм собственности и ведомственнойпринадлежности;
предъявлять единые требования к участникам торгов;
обеспечивать гласность проведения торгов;
выплачивать компенсацию затрат (по согласованной смете) всем,кто принял участие в торгах на договорной основе, в случае, еслиитоги торгов оказались недействительными;
производить расчеты с победителем торгов в соответствии сусловиями заключенного с ним контракта и годового договора;
не допускать оглашения конфиденциальных сведений.
4. Организатор торга несет ответственность:
за нарушение положений, сроков, правил и процедур подготовкии проведения торгов, изложенных в настоящем положении идействующих законодательных документах;
за включение в условия предварительного квалификационногоотбора или в тендерную документацию требований, из которыхвытекает соответствие требований характеристикам только одногоучастника, характеристике только его продукции, работ или услуг;
за нарушение требований сохранности документации иконфиденциальности информации, представляемых претендентами иучастниками торгов.
Приложение 2
к Положению
ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕТЕНДЕНТОВ И УЧАСТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
1. Претенденты и участники подрядного торга реализуютследующие функции:
приобретают тендерную документацию и необходимые нормативныедокументы у организатора торга;
предварительно знакомятся с предметом торга, изучаюттребования, предъявляемые к разработке и оформлению тендернойдокументации;
разрабатывают пакет тендерной документации и другихдокументов, необходимых для участия в торгах;
направляют и регистрируют у организатора торга заявки,анкеты, гарантийные письма и другие документы;
проходят квалификационный отбор (в случае его проведенияорганизатором торга);
после квалификационного отбора и получения от организатораторга приглашения на участие в торге готовят, направляют ирегистрируют предложения участника и другие документы;
оплачивают задаток;
в случае победы на торгах в установленные сроки подписываютконтракт и годовой договор на выполнение функций генподрядчика(или генпроектировщика).
2. Претенденты и участники подрядного торга имеют право:
получать от организатора торгов соответствующую информацию обусловиях и порядке проведения торгов;
обращаться к организатору торгов с просьбой о продлении срокаприема заявок и предложений;
приобретать за соответствующую плату тендерную документацию;
отозвать свою заявку до установленного срока окончания приемапредложений (отзыв заявки должен быть зарегистрирован уорганизатора торга);
наряду с предложениями, составленными в соответствии сусловиями тендерной документации, представлять альтернативныепредложения, если они эффективнее условий, предусмотренныхорганизаторами торгов;
осматривать местоположение объекта торга;
пользоваться услугами посредников и других юридических ифизических лиц, представляющих (по доверенности) интересыучастника на торгах;
присутствовать на заседании Тендерной комиссии во времяоглашения предложений участников торгов или направлять на этозаседание по соответствующей доверенности своего представителя;
обращаться с апелляцией в орган управления, утвердившийТендерную комиссию (апелляция подается в течение 10 дней со дняобъявления победителя торга).
Вместе с тем, участник торгов не вправе:
вносить изменения в свои предложения после их регистрации уорганизатора торгов;
получить задаток в случае отказа от участия в торгах послеистечения срока приема заявок и отказа заключить контракт иподписать годовой договор в случае победы в торгах.
3. Претенденты и участники торгов обязаны:
соблюдать положения, правила и процедуры, предусмотренныенастоящим положением и действующими законодательными актами;
своевременно представлять и регистрировать у организатораторга заявку, анкету, лицензию, гарантийные письма, учредительныедокументы и другие материалы;
отражать в представленной документации правдивую и полнуюинформацию в соответствии с требованиями и условиями настоящегоПоложения;
вносить задаток в установленные сроки (иностранные фирмывносят задаток в долларах США);
подписать контракт и годовой договор с организатором торга навыполнение функций генподрядчика (или генпроектировщика) в случаепризнания участника победителем торга.
4. Претенденты и участники подрядных торгов несутответственность:
за несоблюдение положений, правил и процедур, установленныхнастоящим Положением и действующими законодательными актами;
за нарушение требований полноты и достоверности информации,указываемой в заявке, анкете, предложениях, гарантийных письмах идругих документах;
за заключение в любой форме соглашений между собой по любомуповоду, связанному с проведением торга;
за некорректное поведение при обсуждении их предложений наТендерной комиссии.
За вышеперечисленные нарушения организатор торгов илиТендерная комиссия могут лишить нарушителя статуса участникаторгов. Уведомление участника о лишении его статуса участникаторгов осуществляется в письменном виде (письмо с уведомлением,телефонограмма, факс).
Приложение 3
к Положению
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Тендерная комиссия является коллегиальным органом,осуществляющим методическое руководство и определение победителяторгов при размещении инвестиционных заказов на строительство иреконструкцию объектов за счет бюджетных и внебюджетных средствРеспублики Крым.
Тендерная комиссия формируется организатором торгов -Министерством экономики Крыма, исполкомами городских и районныхсоветов народных депутатов или другими заказчиками-застройщиками.
В зависимости от статуса организаторов торгов комиссии могутбыть: республиканская и территориальные.
2. Республиканская Тендерная комиссия проводитреспубликанские подрядные торги и осуществляет правовое иметодическое обеспечение торгов, координирует разработкитендерного законодательства, содействует созданию информационногообеспечения торгов и сети организаций, специализирующихся напроведении подрядных торгов, а также обеспечивает консультированиепо вопросам проведения подрядных торгов.
В состав комиссии входят постоянные члены и привлекаемые дляпроведения торгов по отдельным инвестиционным объектам.
Постоянные члены утверждаются распоряжением ПравительстваКрыма из представителей Министерства экономики, Госкомитета Крымапо строительству, Управления капитального строительства приПравительстве Автономной Республики Крым, отраслевых итерриториальных органов исполнительной власти, научнойобщественности.
Общий состав Тендерной комиссии для проведения конкретныхторгов формируется Министерством экономики Автономной РеспубликиКрым.
Члены комиссии, привлекаемые для проведения торгов поотдельным объектам, имеют такие же функции, права, обязанности иответственность, как и постоянные члены.
3. Для осуществления городских и районных подрядных торговрешением. исполкома Совета народных депутатов соответствующегоуровня создаются территориальные тендерные комиссии. В составкомиссий рекомендуется включать представителей местных органоввышеуказанных организаций.
4. Территориальные тендерные комиссии информируютреспубликанскую комиссию о результатах своих торгов в течение10 дней со дня объявления победителя торгов.
5. Численность Тендерных комиссий не должна превышать девятичеловек.
6. Председателем Тендерной комиссии является представительорганизатора торгов (заказчика-застройщика).
7. Решение о победителе подрядных торгов принимается назакрытых заседаниях в присутствии не менее 2/3 состава комиссииоткрытым голосованием простым большинством голосов. При равномколичестве голосов "за" и "против" голос председателя комиссииявляется решающим.
8. Решение Тендерной комиссии оформляется протоколом иподписывается всеми членами комиссии, принявшими участие вголосовании.
9. Тендерная комиссия самостоятельно разрабатывает иутверждает регламент своей работы и процедуры проведенияконкретного торга.
10. Члены Тендерной комиссии (в том числе председатель)премируются за участие в торге за счет части разницы стартовой ифактической цены подряда. Размеры премиальных выплат определяютсяпредседателем Тендерной комиссии.
11. В процессе подготовки и проведения торгов члены Тендернойкомиссии осуществляют следующие функции:
разработка и утверждение регламента Тендерной комиссии;
определение вида торга, сроков, места проведения инеобходимости проведения предварительной квалификации претендентов(совместно с организатором подрядного торга);
обсуждение и утверждение тендерной документации;
формирование Квалификационной комиссии по предварительномуотбору участников подрядного торга;
проведение квалификационного отбора;
вскрытие конвертов и оглашение предложений участников торга,проверка соответствия оформления предложений и другой тендернойдокументации требованиям и условиям, предусмотренным тендернойдокументацией, настоящим Положением и другой нормативнойдокументацией;
определение сроков рассмотрения и оценки предложенийучастников в день их оглашения (до 20 дней) в зависимости отсложности предмета и объекта торгов и объявление этого срока назаседании, когда происходит оглашение предложений участников;
оформление протокола о вскрытии конвертов и оглашениипредложений участников;
оценка предложений и определение победителя или принятие иныхрешений по результатам торгов;
оформление и подписание протокола о результатах торгов;
утверждение протокола о результатах торгов председателемТендерной комиссии.
2. Члены Тендерной комиссии имеют право:
продлить сроки приемки заявок и предложений участников торгов(совместно с организатором торгов), а также сроки оценкипредложений участников торгов;
отклонить все предложения и назначить повторный торг вслучае, если самая низкая цена, предложенная участниками,значительно превышает стартовую цену подряда;
письменно изложить свое особое мнение в случае несогласия срезультатами торгов. Оно прикладывается к протоколу о результатах,о чем в протоколе делается пометка.
13. Члены Тендерной комиссии обязаны:
присутствовать и решать вопросы на заседаниях Тендернойкомиссии, собираемых председателем комиссии по мере необходимости;
участвовать в работе комиссии;
проводить квалификационный отбор участников торгов;
рассматривать и оценивать предложения участников торгов,определять победителя торгов, принимать решение о проведенииповторного торга;
не допускать распространения конфиденциальных сведений опредмете торга;
рассматривать аппеляции участников торгов (в случаенеобходимости). Они рассматриваются также органом управления,утвердившим Тендерную комиссию, в течение 10 дней после оглашенияпобедителя торгов.
14. Члены Тендерной комиссии несут ответственность:
за нарушение равных конкурсных условий для всех участниковторгов;
за нарушение положений, правил и процедур проведения торга,определенных настоящим Положением и действующими законодательнымиактами;
за необъективность оценки предложений участников торгов.
Приложение 4
к Положению
__________________________________________________________________
(наименование организации заказчика-застройщика,
являющегося организатором подрядного торга)
ПРИКАЗ
"__"___________ 199 г. г. Симферополь N __.
О проведении открытого (закрытого) подрядного торга по
строительству (реконструкции, капитальному ремонту,
проектированию) __________________________________________________
(объект строительства)
в Республике Крым
В целях уменьшения стоимости, ускорения сроков строительстваи достижения наименьшего воздействия на окружающую среду пристроительстве (реконструкции, капитальном ремонте)__________________________________________________________________(указывается название объекта ст-ва, реконструкции, кап. ремонта,проектирования или выполнение других видов работ и услуг в ст-ве,соответствующего предмету торга, а также возможные др. целиподрядного торга в зависимости от его условий и решаемых при егопроведении задач)
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю Министра (либо другому лицу) организоватьподготовку и проведение открытого (закрытого) подрядного торга спредварительной квалификацией претендентов (при решении опредварительной квалификации) по строительству (реконструкции,капитальному ремонту, проектированию)__________________________________________________________________
(указывается полное наименование объекта)
по адресу _____________________________ (при отсутствии городского
адреса указывается строительный адрес по проектной документации) в
период с ____ по ____ 199 г. (срок указывается в зависимости от
сложности объекта торга и объема подготовки к его проведению).
2. Для подготовки и проведения подрядного торга сформироватьи утвердить в (указать орган) Тендерную комиссию в составе:
1. - председатель Тендерной комиссии.
2. - зам. председателя Тендерной комиссии.
3. - секретарь Тендерной комиссии.
4. - эксперт Тендерной комиссии.
5. - консультант Тендерной комиссии.
6-9. - представители организатора торгов,
заказчика-инвестора территориальных, отраслевых и функциональных
органов управления и финансирующих банков (в составе комиссии
указываются должности, организации, фамилии и инициалы членов
Тендерной комиссии).
3. Тендерной комиссии приступить к подготовке проведенияподрядного торга с "__"____________ 199 г. по адресу__________________________________________________________________
(указывается место работы Тендерной комиссии)
4. Отделу кадров оповестить всех членов Тендерной комиссии,не являющихся работниками предприятия - организатора подрядноготорга, о содержании данного приказа, адресе работы комиссии,времени сбора для проведения первого заседания.
5. Производственному отделу (управлению) получить дляосуществления функции организатора торгов, скомплектовать ипередать в Тендерную комиссию необходимую документацию по предметуподрядного торга в соответствии с ее перечнем согласноПриложению 1 к данному приказу, а также разработать, согласовать,утвердить и опубликовать (для открытого торга) объявление(направить приглашения потенциальным участникам закрытого торга) опроведении торга с предварительной квалификацией или без нее до"__"___________ 199 г.
6. Для получения подробной информации об организацииподготовки и проведения торга членам Тендерной комиссии получитьпояснения у председателя Тендерной комиссии либо в Министерствеэкономики Крыма.
Связь с ними по телефонам: ____________________
7. Секретариату о настоящем приказе в случаях необходимости(по согласованию с председателем Тендерной комиссии) сообщитьорганизациям по месту основной работы членов Тендерной комиссиисопроводительным письмом-просьбой о временном откомандировании их__________________________________________________________________
(указывается организация, являющаяся организатором торга)
на срок до __ (указываются сроки задействования членов Тендерной
комиссии исходя из их функций в ней) либо с предложением
привлечения их на работу в Тендерную комиссию на условиях,
согласованных между организатором торгов с этими организациями.
8. Приказ довести до сведения всех членов Тендерной комиссиипод роспись.__________________________ _____________ _____________________
(должность руководителя (подпись) (фамилия и инициалы
организации - организатора руководителя)
подрядных торгов)
Приложение 5
к Положению
ДОГОВОР-ПОРУЧЕНИЕ
об организации подрядного торга на строительство
_______________________________________________
(наименование объекта)
Симферополь "__"____________ 199 г.
Министерство экономики Крыма - организатор конкурса,именуемый в дальнейшем Министерство, в лице ______________________с одной стороны и _______________________________________________,
(наименование специализированной организации)
именуемый в дальнейшем Центр, в лице директора __________________,
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является регулированиевзаимоотношений между Министерством и Центром по проведениюподрядного торга на строительство ________________________________
(наименование объекта)
2. Обязанности сторон
2.1. Министерство берет на себя следующие обязательства:
2.1.1. Принять решение о проведении подрядного торга в формеофициального распорядительного документа.
2.1.2. Определить стартовую цену (стоимость подряда свыделением затрат на проведение подрядного торга, а также затратзаказчика-застройщика по выполнению его функций).
2.1.3. Разработать, согласовать, утвердить на Тендернойкомиссии и представить Центру тендерную документацию (согласносоставу, представленному в разделе 2 Инструкции).
2.1.4. Определить вид торгов (открытый или закрытый), сроки иместо их проведения.
2.1.5. Определить сумму задатка, сроки и порядок еговнесения.
2.1.6. Определить стоимость тендерной документации.
2.1.7. Сформировать Тендерную комиссию по проведениюподрядных торгов.
2.1.8. В течение 10 дней после объявления победителя, вслучае необходимости, рассмотреть апелляции на решение Тендернойкомиссии.
2.1.9. В течение 7 дней после получения результатов Тендернойкомиссии профинансировать все расходы на подготовку и проведениеподрядного торга с учетом 50% аванса и индекса инфляции.
2.2. Центр берет на себя следующие обязательства.
2.2.1. Подготовить информацию об объекте торга, согласоватьее с Министерством и опубликовать в периодической печати не менеечем за 21 день до начала торгов.
2.2.2. Совместно с Министерством определить сроки проведенияторгов, установить дни, часы и место проведения торгов.
2.2.3. Разработать и разослать по соответствующим запросамприглашения, анкеты, условия торгов, формы заявки и предложенийучастника торгов, проекты контракта и годового договора повыполнению победителем торгов функций подрядчика-застройщика.
2.2.4. Реализовать тендерную документацию.
2.2.5. Собрать и зарегистрировать в специальном журналезаявки, анкеты, лицензии и предложения участников торгов.
2.2.6. Проанализировать сведения, представленные
претендентами (участниками) и проверить их достоверность.
2.2.7. Зарегистрировать отзыв заявок претендентов(и участников) торгов до установленного срока окончания приемапредложений.
2.2.8. Совместно с Министерством и Квалификационной комиссиейобобщить заявки, анкеты и лицензии претендентов и принять решениео допуске участников к торгам.
2.2.9. Направить участникам торгов уведомление об участии вторгах, сроках, месте и порядке проведения торгов, перечислениязадатка и подачи предложений участниками.
2.2.10. Совместно с Министерством контролировать поступлениезадатка и других платежей от участников торгов.
2.2.11. Представить предложения участников на Тендернуюкомиссию для принятия решения о победителе торгов.
2.2.12. Направить уведомление участникам торгов о результатахторгов.
2.2.13. Проконтролировать возврат задатка участникам торгов.
2.2.14. Подготовить Министерству отчет о проделанной работе ипредложения по совершенствованию процедуры проведения торгов.
3. Порядок проведения торгов
3.1. Подрядный торг проводится с ____________ 199 г. по____________ 199 г. (период до 3-х месяцев) в зависимости от видаторга и объекта торга.
3.2. Не позднее чем за 21 день до начала открытого торгаЦентр публикует в периодической печати согласованный сГоскомитетом текст объявления о проведении торга.
3.3. За 10 дней до начала открытых торгов прекращается приемзаявок, анкет, лицензий и гарантийных писем от претендентов ипринимается решение о составе участников торгов.
4. За 5 дней до начала торгов участникам направляетсяуведомление о допуске их к торгам и необходимости внесения задаткана расчетный счет Министерства.
3.5. За 3 дня до начала торгов Центр предоставляет вТендерную комиссию предложения участников торгов для принятиярешения о победителе торгов.
3.6. В течение не более 20 дней со дня начала торговТендерная комиссия анализирует полученные предложения и принимаетрешение о победителе подрядного торга.
4. Стоимость работ и условия расчетов.
4.1. Оплата выполненных Центром работ осуществляется зазаконченную работу с 50-процентным авансовым платежом.
4.2. Стоимость работ составляет __________________ млн крб.
4.3. В случае успешного проведения торгов (сниженияфактической цены заказа по сравнению со стартовой) Министерствовыплачивает премиальные Центру в размере 25% разницы цен продажнойи стартовой.
4.4. В случае необходимости оплата проектно-сметнойдокументации осуществляется Министерством самостоятельно поотдельным договорам с другими организациями.
4.5. В случае, если указанная в п. 4.2 сумма не покрываетфактических расходов Центра на проведение подрядного торга,Министерство может по дополнительному соглашению покрыть Центруфактические расходы.
4.6. Окончательные расчеты между Министерством и Центромпроизводятся не позднее семи дней после объявления победителяподрядных торгов.
5. Взаимные обязательства и имущественная ответственность.
5.1. Министерство обязано предоставить Центру достоверную иполную информацию о предмете подрядного торга.
5.2. Министерство обязано выплатить компенсацию Центру вслучае обнаружения в процессе проведения торга нарушений, независящих от деятельности Центра, и недействительности егорезультатов. Размер компенсаций определяется расчетом, исходя изфактически понесенных затрат.
5.3. В случае необходимости Министерство оплачиваетпромежуточные расходы, связанные с разработкой тендернойдокументации, по прямым договорам с организациями.
5.4. Министерство и Центр обязаны соблюдать правилапроведения торгов, предусмотренные в Положении о порядкеорганизации и проведения подрядных торгов.
5.5. Центр несет ответственность за сохранность документации,представленной претендентами и участниками торгов.
5.6. Министерство имеет право снять объект с торгов иназначить повторные торги в случае нарушения участниками торговИнструкции по проведению подрядных торгов.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполненияЦентром своих обязанностей по настоящему договору или нарушенияПоложения о порядке организации и проведения подрядных торговМинистерство может принять решение о прекращении действия договораи(или) снижения размера оплаты стоимости работ. Об этих решенияхМинистерство письменно информирует Центр за 7 дней до датыпрекращения договора.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполненияМинистерством своих обязанностей по настоящему договору илинарушения Положения о проведении подрядных торгов Центр можетпринять решение о прекращении действия договора с обязательнымписьменным уведомлением за 7 дней до даты прекращения договора.
5.9. К настоящему договору прилагаются:
1. Задание на организацию подрядных торгов.
2. Календарный план работ.
3. Протокол соглашения о договорной цене.
Реквизиты сторон
МИНИСТЕРСТВО ЦЕНТР
Подписи
от Министерства от Центра
Приложение 5.1
к Положению
Приложение 1
к договору
на организацию
подрядных торгов
ЗАДАНИЕ
на организацию подрядных торгов
Наименование объекта или предмета торгов _________________________
__________________________________________________________________
(предприятие, здания, сооружения, вид работ)
Место строительства ______________________________________________
Генпроектировщик _________________________________________________
Начало строительства _____________________________________________
Окончание строительства __________________________________________
Финансирующий банк _______________________________________________
Источник финансирования __________________________________________
__________________________________________________________________
Размер залога __________________ тыс. крб.
Условия финансирования ___________________________________________
(размер аванса)
Условия расчетов за выполненные работы ___________________________
(по пусковым комплексам,
__________________________________________________________________
полной готовности, ежемесячно и др.)
Стоимость строительства с учетом рыночных отношений:
Всего ___________________________ млн крб.
СМР _____________________________ млн крб.
Оборудования ____________________ млн крб.
Прочих затрат ___________________ млн крб.
Наличие проектно-сметной документации ____________________________
Вид торгов _______________________________________________________
(открытые, закрытые)
Критерии выявления победителя ____________________________________
(наименьшая цена, наименьшие сроки
__________________________________________________________________
строительства и др.)
Условия поставки оборудования и материалов:
Материалы для общестроительных работ _____________________________
__________________________________________________________________
Материалы для внутренних и наружных сантехнических работ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Материалы для электромонтажных работ КИП, автоматика, связь,
сигнализация _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Технологическое оборудование и трубопроводы ______________________
__________________________________________________________________
Изготовление, поставка нестандартизированного оборудования
__________________________________________________________________
Прочие условия ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Условия выполнения отдельных видов работ:
Снос и перенос существующих зданий, сооружений, сетей ____________
Выполнение подрядчиком всех работ с надлежащим качеством в объеме,
позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе строительство
временных зданий, сооружений, сетей, необходимых для хранения
материалов и выполнения работ ____________________________________
