Коефіцієнт збережених та додатково створених робочих місць врезультаті реалізації проекту будівництва (реконструкції)розраховується з урахуванням соціального ефекту, отриманого відскорочення безробіття та зниження соціальної напруги в місті заумов реалізації даного проекту будівництва (реконструкції).
Розрахунок цього коефіцієнта було здійснено на основі данихщодо рівня безробіття в м. Києві в 1998 р. Також були врахованіпрогнозні показники щодо розвитку ситуації на ринку праці впоточному році, наведені в Програмі соціально-економічного такультурного розвитку м. Києва на 1999 р. В результаті буливизначені наступні значення коефіцієнта, що враховує кількістьзбережених та додатково створених робочих місць за умов реалізаціїпроекту.
Таблиця 13
Коефіцієнт,
що враховує кількість збережених та додатково створених робочих
місць за умов реалізації проекту
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Назва коефіцієнта | Позначення | Одиниця | Диференціація | Розмір |
| | | диференціації | базової величини*| |
|----------------------------+------------+-----------------+------------------+--------|
| | | |понад 200 | 0.60 |
| Кількість збережених та | Рмісць | Робочі місця |від 101 до 200 | 0.75 |
| додатково створених робочих| | |від 51 до 100 | 0.85 |
| місць | | |до 50 | 0.95 |
| | | |не змінюються | 1.00 |
| | | |Зменшуються | 1.10 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------
* Базова величина щорічно коригується на індекс інфляції запопередній рік.
1.5.3. Розрахунок коефіцієнта обсягу інвестицій
Коефіцієнт обсягу інвестицій враховує плановий обсягінвестицій за проектом. При визначенні його розміру виходили зтого, що чим більше інвестицій спрямовується в економіку міста уформі капітальних вкладень, тим більш суттєвою є зацікавленістьінвестора в подальшому розвитку і, відповідно, додатковихвкладеннях коштів, що сприятиме підйому економіки міста.
Таблиця 14
Коефіцієнти обсягу інвестицій
----------------------------------------------------------------------------
| Назва коефіцієнта | Позначення | Одиниця | Диференціація | Розмір |
| | | диференціа-| базової величини* | |
| | | ції | | |
|-------------------+------------+------------+-------------------+--------|
| | | |понад 200 | 0.70 |
|Обсяги інвестицій | Ко | млн. грн. |від 40 до 200 | 0.85 |
| | | |від 8 до 40 | 0.95 |
| | | |від 4 до 8 | 0.98 |
| | | |менше 4 | 1.00 |
----------------------------------------------------------------------------
-------------
* Базова величина щорічно коригується на індекс інфляції запопередній рік.
2. Порядок залучення і використання пайових коштів (внесків)
інвесторів (забудовників) на створення соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
Загальні положення
Завдання Порядку
Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини,пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків)інвесторів (забудовників) на створення соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.
Механізм залучення і використання пайових коштів (внесків)інвесторів (забудовників) на створення соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури м. Києва регулюється цимПорядком, договорами між виконавчим органом Київської міської радита інвестором, Законом України "Про столицю України - місто-геройКиїв" ( 401-14 ), іншими законами України.
Сфера дії Порядку
Порядок поширюється на всіх інвесторів (забудовників), щоздійснюють на території міста Києва будівництво житла, об'єктіввиробничого призначення та ринкової інфраструктури незалежно відїх форми власності, крім об'єктів, що споруджуються(реконструюються) на замовлення МДА (органів місцевогосамоврядування) за кошти державного та міського бюджету.
Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створення соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створеннясоціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (далі- пайовий внесок інвестора (забудовника) є компенсацією, якуінвестор (забудовник), який бажає реалізувати на територіїм. Києва проект будівництва (реконструкції), має сплатити містудля покриття витрат з бюджету м. Києва на розширене відтворенняресурсів міста з метою поліпшення фінансового забезпеченнякомплексної забудови міста.
Юридична особа, яка виступає від імені
міста щодо пайових коштів
У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів(внесків) виконавчий орган Київської міської ради виступає в особіуправління (служби) (надалі - Управління), що визначаєтьсяКиїврадою.
Рішення щодо використання пайових коштів (внесків) приймаєКиївська міська рада при затвердженні бюджету м. Києва.
2.1. Залучення пайових коштів (внесків)
інвесторів (забудовників)
Платник пайового внеску
Пайовий внесок інвестора (забудовника) сплачується юридичною(фізичною) особою, яка оформляє дозвіл на будівництво(реконструкцію), відповідно до чинного законодавства, абоуповноважена нею особа.
Форми сплати
Пайовий внесок інвестора (забудовника) сплачується у формігрошового внеску або створення необхідної інфраструктури власнимисилами інвестора (забудовника).
Форма сплати пайового внеску інвестора (забудовника)визначається на взаємовигідній основі на підставі договору міжмістом (Управлінням) та інвестором (забудовником).
Рішення про сплату
Рішення про сплату пайового внеску інвестора (забудовника)приймає Київська міська рада на етапі оформлення інвестору(забудовнику) дозвільних документів на будівництво (реконструкцію)на підставі розрахунку підписаного інвестором (забудовником) іУправлінням.
Розрахунок розміру пайового внеску інвестора (забудовника)
Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) в грошовійформі визначає Управління відповідно до Нормативів для визначеннярозміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) устворенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Києва, затвердженими Київською міською радою, не пізніше семи днівз моменту подачі заявки інвестора (забудовника) і документів прозатвердження у встановленому порядку проекту будівництва(реконструкції).
Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) при створеннінеобхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника)визначається в обсязі, що є еквівалентним грошовій формі.
Порядок сплати
Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формісплачується в повній сумі (єдиним платежем) або частинами, щовизначається у договорі між містом (Управлінням) та інвестором(забудовником).
Кошти пайового внеску інвестора (забудовника) надходять допозабюджетного фонду виконавчого органу Київської міської ради зпоміткою про призначення платежу "Пайовий внесок у створенніінфраструктури міста згідно з договором від "___" _______________19__ N ____".
Пайовий внесок інвестора (забудовника) шляхом створенняінфраструктури його власними силами здійснюється відповідно доумов, що визначається у Договорі між містом (Управлінням) таінвестором (забудовником).
Терміни сплати
Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формісплачується єдиним платежем або частинами за графіком відповіднодо умов договору про сплату пайового внеску між містом(Управлінням) та інвестором.
Договір про сплату пайового внеску
Договір про сплату пайового внеску (далі - Договір) міжмістом (Управлінням) та інвестором (забудовником) є угодою пророзмір та форму пайового внеску інвестора (забудовника), терміни(графік) сплати, умови індексації, майнові та інші права сторін,відповідальність сторін, інше.
Термін сплати пайового внеску може встановлюватися Договоромне пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва(реконструкції) в експлуатацію.
Сторони, що укладають Договір про сплату пайового внеску
Договір про сплату пайового внеску укладають інвестор(забудовник) та місто в особі Управління.
Момент укладання Договору про сплату пайового внеску
Укладання Договору про сплату пайового внеску передуєоформленню в Київраді дозвільних документів на будівництво(реконструкцію).
Результат сплати пайового внеску або укладання Договору про
сплату пайового внеску
1. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внескуєдиним платежем видається довідка підписана Управлінням, з якимукладений договір, та фінансовим управлінням про одержання пайовихкоштів інвестора (забудовника) на створення соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури міста.
2. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внескучастинами відповідно до графіку, що встановлюється договором просплату пайового внеску, видається довідка підписана Управлінням тафінансовим управлінням про одержання пайових коштів інвестора(забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури міста після остаточного розрахунку.
3. У разі, якщо договором про сплату пайового внескупередбачається створення необхідної інфраструктури власними силамиінвестора (забудовника) в обсязі, що є еквівалентом грошовійформі, останній має надати Управлінню, фінансовому управлінню таДАБК документи, які засвідчують виконання робіт у обсягах та утерміни, визначені Договором, а також передачу цієї інфраструктурина баланс міста.
4. Довідка про повну сплату пайового внеску надаєтьсяінвестору (забудовнику) для подання в ДАБК.
Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов Порядку
Договір між містом та інвестором (забудовником) про сплатупайового внеску та довідка про його сплату (якщо це передбачено,до початку робіт) є необхідними при отриманні ним в ДАБК дозволуна виконання будівельних робіт.
В разі прострочення термінів сплати:
- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0.1 відсоткавід нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення;
- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора(забудовника) коригується на індекс інфляції від дати йогорозрахунку.
У разі повної або часткової несплати пайового внескуприйняття об'єкта в експлуатацію та реєстрація актів в ДАБК недопускається.
Звільнення від сплати пайових внесків
Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від пайовихвнесків або перенесення термінів платежів на період після здачіоб'єкта в експлуатацію приймає Київська міська рада за поданнямпостійної комісії з питань планування бюджету та фінансів.
2.2. Використання пайових коштів (внесків) інвесторів
(забудовників)
Напрямки використання пайових внесків
Кошти пайового внеску інвесторів (забудовників)використовуються на фінансування капітальних вкладень згідно зпрограмою соціально-економічного розвитку м. Києва, щозатверджується Київрадою у встановленому порядку.
Прийняття рішення про цільове використання
коштів пайових внесків
Рішення про цільове використання коштів пайових внесківінвесторів (забудовників) приймає Київська міська рада призатвердженні бюджету міста Києва на кожний рік відповідно допринципів бюджетної системи в Україні та цього Порядку.
Наслідки порушення порядку щодо використання пайових внесків
Особи, що винні в нецільовому використанні коштів пайовихвнесків, несуть адміністративну та кримінальну відповідальністьзгідно чинному законодавству України.
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення Київської міської ради
від 30 вересня 1999 р. N 49-551
( Дію Методики продовжено згідно з Рішенням Київміськради N 162/1596 ( ra_162023-01 ) від 20.12.2001 )
Методика
розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва
Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) устворенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктуриміста визначається за наступним алгоритмом:
1. Визначити галузь народногосподарського комплексу міста, вякій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).
2. За розрахунковою таблицею 1 в залежності від галузі, вякій здійснюється проект будівництва (реконструкції), що наведенав пункті 1, визначити норматив розміру пайової участі (внесків)інвесторів (забудовників) у створенні соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуваннямоцінки соціально-економічного значення проектів будівництва(реконструкції) для міста, в розрахунку на 1 кв. м загальної площіквартир житлових будинків або об'єктів виробничого призначення таринкової інфраструктури.
При будівництві (реконструкції) таких об'єктів як палатки,павільйони, кіоски та інші облегшені споруди рекомендуєтьсявикористовувати норматив пайової участі у розмірі 41.96 грн. за1 кв. м площ, який визначено з урахуванням навантаження на міськуінфраструктуру при введенні в дію такого об'єкта (коефіцієнтресурсоємності становить 0,1 за всіма позиціями) та можливогосоціально-економічного ефекту від реалізації такого проектубудівництва (реконструкції) (цей коефіцієнт дорівнює 1.4).
3. Визначити загальну площу об'єкта, відносно якоговизначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.
4. За розрахунковою таблицею 2 визначити
економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати
будівництво згідно до проекту будівництва (реконструкції).
5. За розрахунковою таблицею 3, в залежності від ситуаційногокласу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватисьбудівництво, згідно до проекту будівництва (реконструкції),визначеної в пункті 4, визначити зональний коефіцієнт, що враховуєтериторіальне розміщення об'єкта будівництва.
6. Визначити кількість збережених та додатково створенихробочих місць за умов реалізації проекту.
7. За розрахунковою таблицею 4 в залежності від кількостізбережених та додатково створених робочих місць, визначених впункті 6, визначити коефіцієнт, що враховує кількість збереженихта додатково створених робочих місць за умов реалізації проекту.
8. Визначити обсяг інвестицій, відповідно до проектубудівництва (реконструкції) на підставі поданого замовником(інвестором) кошторису з висновком Київдержекспертизи.
9. За розрахунковою таблицею 4 в залежності від обсягуінвестицій згідно проекту, визначеного в пункті 8, визначитикоефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій за проектом. В разівідсутності висновку Київдержекспертизи стосовно кошторисноївартості проекту будівництва (реконструкції) зазначений коефіцієнтне застосовується.
Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора(забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічногозначення проектів будівництва (реконструкції) для міста.
Базова формула розрахунку розміру пайової участі (внеску)інвестора (забудовника)
Вбj = H х S х З х Рмісце х Ко, де Вбj - розмір пайової участі(внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проектубудівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;
H - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури м. Києва з урахуванням оцінкисоціально-економічного значення проектів будівництва для міста вгалузі народногосподарського комплексу;
S - загальна площа об'єкта, відносно якого визначаєтьсярозмір внеску;
З - зональний коефіцієнт;
Рмісце - коефіцієнт, що враховує кількість збережених тадодатково створених робочих місць;
Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій.
1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при новому будівництві
1.1. Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) устворенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктуриміста з урахуванням оцінки соціально-економічного значенняпроектів будівництва для міста розраховується за наступноюформулою:
Вбj = Hj х Sн х Кк, де (1)
Вбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника)при реалізації проекту будівництва в j-ій галузінародногосподарського комплексу міста;
Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури м. Києва з урахуванням оцінкисоціально-економічного значення проектів будівництва для міста вj-ій галузі народногосподарського комплексу;
Sн - загальна площа об'єкта, відносно якого визначаєтьсярозмір внеску;
Кк - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт. Узагальнюючийкоригуючий коефіцієнт враховує соціально-економічне значенняконкретного проекту будівництва (реконструкції) для міста.
Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт розраховується занаступною формулою:
Кк = Кз х Рмісць х (2)
Ко, де
Кз - зональний коефіцієнт;
Рмісць - коефіцієнт, що враховує кількість збережених тадодатково створених робочих місць;
Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій.
2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції
2.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі,
коли профіль об'єкта змінюється
В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора(забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічногозначення проектів будівництва реконструкції для містарозраховується за наступною формулою:
Hj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури м. Києва з урахуванням оцінкисоціально-економічного значення проекту реконструкції для міста вj-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому(запланованому) профілю об'єкта;
Hk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури м. Києва з урахуванням оцінкисоціально-економічного значення проектів будівництва(реконструкції) для міста в k-ій галузі народногосподарськогокомплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта;
S - площа приміщень, що підлягають реконструкції.
2.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється,
та створюються нові площі
В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора(забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортноїінфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічногозначення проектів будівництва (реконструкції) для містарозраховується як сума двох складових за наступною формулою:
2.3. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не
змінюється, та створюються нові площі
Якщо проведення реконструкції передбачає введення вексплуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єктареконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно доформули (1).
2.4. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора
(забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не
змінюється, та нові площі не створюються
Якщо проведення реконструкції не передбачає зміну профілюоб'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ,пайова участь не сплачується.
10. При будівництві житлових будинків з
вбудованими-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі
розраховується як сума двох складових. Перша з них становить
величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлове
будівництво. Друга складова становить величину пайової участі,
розраховану за нормативом відповідно профілю використання
вбудованих приміщень.
11. У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі тавитрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовамиексплуатаційних служб міста (ДКО "Київводоканал" та ДКП "Київгаз")перевищує 25 відсотків вартості будівництва (реконструкції)об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно ззатвердженим у встановленому порядку проектом будівництва(реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотківвартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта.
Розрахункові таблиці
Таблиця 1
Норматив розміру
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з
урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів
будівництва (реконструкції) для міста в розрахунку на 1 кв. м
загальної площі квартир житлових будинків або об'єктів
виробничого призначення та ринкової інфраструктури
--------------------------------------------------------------------------------
| Назва галузі | Норматив, грн.|
|------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера матеріального виробництва |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Промисловість: | |
|електроенергетика | 15.50 |
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 53.16 |
|машинобудування і металообробка | 15.82 |
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 61.69 |
|промисловість будівельних матеріалів | 27.45 |
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 68.46 |
|легка промисловість | 22.54 |
|харчова промисловість | 19.85 |
|поліграфічна промисловість | 32.13 |
|інші галузі промисловості (медична, борошномельно-круп'яна та | 35.94 |
|комбікормова промисловість, інші) | |
|Транспорт | 7.44 |
|Зв'язок | 23.11 |
|Будівництво (без житлового будівництва) | 30.81 |
|інші галузі матеріального виробництва: матеріально-технічне | 77.02 |
|постачання та збут, заготівлі, АЗС | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
| Сфера нематеріального виробництва | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
|Побутове обслуговування | 33.87 |
|Загальноміські, районні та мікрорайонні громадсько-торговельні| 30.80 |
|центри (будівлі, споруди та комплекси) для обслуговування | |
|населення | |
|Наука | 20.08 |
|Фінансування, кредитування страхування та банківська справа | 71.12 |
|інші галузі нематеріальної сфери (управління, операції з | 71.88 |
|нерухомістю (в тому числі будівництво офісних приміщень, | |
|готелів), ігорні заклади) | |
|--------------------------------------------------------------+---------------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 10.46 |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Економіко-планувальне зонування території м. Києва*
-------------
* Додаток до рішення Київської міської ради від
10.07.97 N 216 ( ra0216023-97 ).
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Економіко-планувальні зони | Опис меж економіко-планувальних зон |
| території м. Києва | |
|---------------------------------+------------------------------------------------------------|
|1. РАЙОН ХРЕЩАТИКА |вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, вул. М. |
| |Грушевського, пров. Кріпосний, Кловський узвіз, вул. |
| |Мечнікова до перехрестя з вул. Шовковичною, межа |
| |Старокиївського і Печерського р-нів, вул. Саксаганського, |
| |вул. Тарасівська, вул. Льва Толстого, вул. Володимирська, |
| |межа Печерського і Шевченківського районів, Михайлівська |
| |площа |
|2. ПЕЧЕРСЬК |кут Кріпосного пров. та вул. М. Грушевського, вул. |
| |Грушевського, вул. Січневого повстання, вул. |
| |Новонаводницька, вул. Старонаводницька, вул. Кутузова, вул. |
| |Щорса, вул. Літня, пров. Лабораторний, межа Печерського і |
| |Московського районів, межа Печерського і Старокиївського |
| |районів, вул. Мечнікова, Кловський узвіз, Кріпосний пров. |
|3. ПАНЬКІВЩИНА |кут вул. Жилянської та вул. Комінтерну, вул. Комінтерну, |
| |бул. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, вул. Льва |
| |Толстого, вул. Тарасівська, вул. Саксаганського, межа |
| |Московського і Печерського районів, пров. Лабораторний, |
| |вул. Літня, вул. Щорса, русло р. Либідь, вул. Жилянська |
|4. КУДРЯВЕЦЬ |кут вул. Січових стрільців та Глибочицького проїзду, |
| |Глибочицький проїзд, вул. Глибочицька, межа Шевченківського |
| |і Подільського районів, вул. Боричів тік, Боричів узвіз, |
| |Володимирський узвіз, межа Печерського та Шевченківського |
| |районів, вул. Володимирська, вул. ірининська, вул. |
| |Золотоворітська, вул. Ярославів Вал, вул. івана Франка, |
| |вул. Тараса Шевченка, вул. Комінтерну, вул. Жилянська, вул. |
| |Старовокзальна, вул. Пестеля, Повітрофлотський просп., вул. |
| |Косіора |
|5. ПОДІЛ |вул. Набережно-Лугова, вул. Набережно-Хрещатицька, Поштова |
| |площа, проїзд Боричів тік, межа Подільського і |
| |Шевченківського р-нів, вул. Фрунзе, вул. Оленівська |
|6. ДНІПРОВСЬКІ СХИЛИ |Набережне шосе, набережна р. Дніпро, міст ім. Патона, бул. |
| |Дружби Народів, вул. Січневого повстання, вул. Михайла |
| |Грушевського, зовнішня межа ПК та В "Володимирська гірка", |
| |проїзд Боричів тік, Поштова площа |
|7. ЧОРНА ГОРА - ЗВІРИНЕЦЬ |бул. Дружби Народів, Наддніпрянське шосе, вул. Баренбойму, |
| |залізниця Яготинського напрямку, Залізничне шосе |
|8. РАЙОН БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ |вул. Щорса, вул. Кутузова, вул. Старонаводницька, бул. |
| |Дружби Народів, русло р. Либідь, вул. Боженка |
|9. ЛИБІДСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |вул. Жилянська, вул. Пестеля, вул. Старовокзальна, русло р. |
| |Либідь, вул. Боженка, вул. М. Грінченка, вул. Лінійна, вул. |
| |Нововокзальна, північний обхід ранжирного парку Київ- |
| |Пасажирський |
|10. БАТИЄВА ГОРА |вул. Механізаторів, вул. Кудряшова, вул. Нововокзальна, |
| |вул. М. Грінченка, межа Залізничного і Московського |
| |районів, вул. Башків Яр, вул. Солом'янська |
|11. РАЙОН ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО |залізниця Фастівського напрямку, вул. Кудряшова, вул. |
|ПРОСПЕКТУ |Механізаторів, вул. Солом'янська, вул. Курська, просп. |
| |Повітрофлотський |
|12. ШУЛЯВКА |просп. Перемоги, вул. Борщагівська, вул. індустріальна |
|13. РАЙОН ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ|вул. Дегтярівська, вул. Мельникова, вул. Косіора, просп. |
| |Перемоги, вул. Зоологічна |
|14. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ |вул. Дорогожицька, вул. Мельникова, вул. Якіра, вул. |
| |Зоологічна, просп. Перемоги, вул. О. Довженка |
|15. ЛУК'ЯНІВКА |Подільський узвіз, вул. Нагірна, вул. Татарська, вул. |
| |Мельникова, вул. Дегтярівська, вул. Якіра, вул. Пугачова, |
| |Врубелівський узвіз |
|16. БАБИН ЯР |вул. Фрунзе, Врубелівський узвіз, вул. Пугачова, вул. |
| |Мельникова, вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги |
|17. ТАТАРКА - ЩЕКАВИЦЯ |вул. Фрунзе, межа Шевченківського і Подільського р-нів, |
| |вул. Глибочицька, вул. Тарасівська, вул. Нагірна, |
| |Подільський узвіз |
|18. ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |вул. Олени Теліги, Північне залізничне півкільце, русло р. |
| |Дніпро, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Набережно-Лугова, |
| |вул. Оленівська, межа Подільського і Шевченківського р-нів, |
| |вул. Фрунзе |
|19. ОСТРІВ ТРУХАНІВ |в межах острова Труханів до Північного залізничного |
| |півкільця |
|20. ОСТРІВ ДОЛОБЕЦЬКИЙ |в межах острова Долобецький |
|21. ОСТРІВ ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ |в межах острова Венеціанський |
|22. ОСТРІВ МАЛИЙ БЕЗІМЕННИЙ |в межах острова Малий Безіменний |
|23. РУСАНІВСЬКІ САДИ |Північне залізничне півкільце, вул. Степана Сагайдака, |
| |південна межа Русанівських садів, Русанівська протока, |
| |русло р. Десенка |
|24. МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА |Північне залізничне півкільце, пул. Челябинська, вул. О. |
| |Мильчакова, вул. Микільсько-Слобідська, Русанівська |
| |протока, південна межа Русанівських садів, вул. Степана |
| |Сагайдака |
|25. ЛІВОБЕРЕЖНИЙ ЦЕНТР |вул. Микільсько-Слобідська, вул. Мильчакова, Північне |
| |залізничне півкільце, вул. Марини Раскової, вул. Раїси |
| |Окіпної, Русанівська протока |
|26. РУСАНІВКА |вул. Раїси Окіпної, вул. Марини Раскової, вул. Плєханова, |
| |просп. Возз'єднання, Русанівська протока |
|27. БЕРЕЗНЯКИ |просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, русло р. Дніпро |
|28. ТЕЛИЧКА |русло р. Дніпро, острів Комсомольське, Наддніпрянське шосе, |
| |залізниця Яготинського напрямку |
|29. ПОКАЛ |острів Галерний, Наддніпрянське шосе |
|30. ЛИСА ГОРА |вул. Саперно-Слобідська, Наддніпрянське шосе, просп. Науки, |
| |вул. Лисогірська, західні схили Лисої гори |
|31. МОСКОВСЬКИЙ ПРОМРАЙОН |Залізничне шосе, залізниця Миронівського напрямку, |
| |Наддніпрянське шосе, вул. Саперно-Слобідська, просп. Науки, |
| |просп. Червонозоряний, вул. Кіровоградська |
|32. КИТАЇВ |просп. Науки, вул. Саперно-Слобідська, західні схили Лисої |
| |гори, вул. Лисогірська, вул. Максима Рильського, просп. 40- |
| |річчя Жовтня |
|33. ДЕМІЇВКА |просп. Червонозоряний, просп. 40-річчя Жовтня, вул. |
| |Васильківська, вул. М. Стельмаха, вул. Козацька, вул. |
| |Сумська, вул. Кайсарова, вул. Каменярів |
|34. ГОЛОСІЇВ |просп. 40-річчя Жовтня, вул. Полковника Потєхіна, |
| |Національний виставочний центр, вул. Васильківська |
|35. СОВКИ |вул. Каменярів, вул. Кайсарова, вул. Сумська, вул. |
| |Козацька, вул. М. Стельмаха, вул. Васильківська, пров. |
| |Короткий, пров. Охтирський, вул. Сигнальна, вул. Колоскова, |
| |вул. Кіровоградська |
|36. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЛОБІДКА |Байкове кладовище, залізниця Яготинського напрямку, вул. |
| |Кіровоградська, вул. Пржевальського, вул. П. Радченка, вул. |
| |Б. Гаріна, вул. Олексіївська, просп. Червонозоряний, вул. |
| |А. Головка, вул. Солом'янська, вул. Башків Яр |
|37. СОЛОМ'ЯНКА |вул. Солом'янська, вул. А. Головка, просп. Червонозоряний, |
| |вул. Червонопартизанська, вул. Народного ополчення, вул. |
| |Вінницька, просп. Повітрофлотський |
|38. ЧОКОЛІВКА |вул. Курська, просп. Повітрофлотський, вул. М. Мишина, вул. |
| |Молодогвардійська, вул. Академіка Карпитського, вул. |
| |Васильченка, вул. Волинська, вул. Фастівська, залізниця |
| |Фастівського напрямку, південний обхід ранжирного парку |
| |станції Київ-Пасажирський |
|39. ПРОМРАЙОН ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ |вул. Фастівська, вул. Волинська, вул. Васильченка, вул. |
| |Академіка Карпинського, вул. Молодогвардійська, вул. М. |
| |Мишина, просп. Повітрофлотський, вул. Вінницька, вул. |
| |Народного ополчення, вул. Медова, залізниця Фастівського |
| |напрямку |
|40. КАРАВАЄВІ ДАЧІ |вул. Я. Галана, залізниця Фастівського напрямку, залізниця |
| |Коростенського напрямку, вул. Новопольова, вул. М. |
| |Шепелєва, просп. Відрадний |
|41. ВІДРАДНИЙ |бул. І. Лепсе, вул. Гарматна, просп. Відрадний, вул. |
| |Качалова, вул. Козелецька |
|42. ЖОВТНЕВИЙ ПРОМРАЙОН |межа Жовтневого і Ленінградського р-нів, межа Жовтневого і |
| |Радянського р-нів, просп. Перемоги, вул. М. Василенка, бул. |
| |І. Лепсе, вул. Качалова, просп. Відрадний, вул. М. |
| |Шепелєва, вул. Новопольова, залізниця Коростенського |
| |напрямку |
|43. РАЙОН ВУЛИЦІ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ |просп. Перемоги, вул. індустріальна, вул. Борщагівська, |
| |залізниця Фастівського напрямку, вул. Ярослава Галана, вул. |
| |Гарматна, бул. І. Лепсе, вул. М. Бажана |
|44. ГАЛАГАНИ |просп. Перемоги, межа Радянського і Жовтневого районів, |
| |межа Ленінградського і Жовтневого районів, Північне |
| |залізничне півкільце |
|45. НИВКИ |Радгосп "Пуща-Водиця", вул. Сирецька, вул. Стеценка, ПК та |
| |В "Дубки", Північне залізничне півкільце, просп. Перемоги, |
| |вул. Туполєва, дачні ділянки |
|46. СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ |вул. Сирецька, Північне залізничне півкільце, ПК та В |
| |"Дубки", вул. Стеценка |
|47. ДЕГТЯРІ |вул. Академіка Щусєва, вул. Ризька, вул. Дорогожицька, вул. |
| |Олени Теліги, вул. О. Довженка, просп. Перемоги, Північне |
| |залізничне півкільце |
|48. СИРЕЦЬ |вул. Сирецька, вул. Ольжича, межа Шевченківського і |
| |Подільського районів, вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, |
| |вул. Ризька, вул. Академіка Щусєва, Північне залізничне |
| |півкільце |
|49. КУРЕНІВКА |просп. Червоних Козаків, вул. Олени Теліги, межа |