Об утверждении Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов в ходе размещения заказов на строительство (реконструкцию) объектов, осуществляемое за счет бюджетных и внебюджетных средств Автономной Республики Крым

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшениитехнико-экономических параметров разработки, повышении экспортныхвозможностей Заказчика от внедрения работы, за проведениеИсполнителем вариантных исследований, экспериментов других работ сцелью удовлетворения специальных требований может устанавливатьсядоплата к договорной цене в размере _____.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняетсянеизбежность получения отрицательного результата илинецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнительобязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчикав 10-дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотретьвопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнениеобязательства по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несутимущественную ответственность в соответствии с особыми условиямидоговора и действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательствомсанкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательствпредусматриваются особыми условиями договора.

5. Прочие условия

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую(передаваемую) научно-техническую продукцию: _______________________________________________________________________________________

(предусматриваются, не предусматриваются)

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: ____________________________________________________________________________________

(предусматриваются, не предусматриваются)

Стоимость (договорная цена) научно-технической продукции(объемного рабочего проектирования, оргтехдокументации и др.)может корректироваться Заказчиком и Исполнителемпротоколом-соглашением путем введения соответствующей индексациицен. Протокол считается согласованным, если Заказчик в течение10 дней после получения протокола на него не ответил.

5.4. В случае, если между Заказчиком и Исполнителем неоформлен протокол-соглашение согласно действующим нормативнымактам по научно-технической продукции или имеются разногласия попротоколу-соглашению о договорной цене, подлежащих выполнениюисполнителем работ, то разрешение спора о стоимости (договорнойцене) работ осуществляется решением арбитражного суда вустановленном законом порядке.

5.5. В случае отказа Заказчика от выполнения договорныхобязательств с исполнителем после оформления протокола-соглашенияо стоимости (договорной цене) Исполнитель имеет бесспорное правосписать с расчетного счета Заказчика сумму отказа Заказчика всоответствии с договором.

6. Срок действия договора

и юридические адреса сторон

6.1. Срок действия договора с __ ________ 199 г.по ___________ 199 г.

6.2. Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнителя

__________________________________________________________________

Заказчика

__________________________________________________________________

6.3. К настоящему договору прилагается:

__________________________________________________________________

Исполнитель Заказчик

_________________ __________________

М.П. М.П.

Приложение 13.1

к Положению

Приложение 1

к контракту

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

------------------------------------------------------------------

Наименование работ по | Срок выполнения | Расчетная цена

договору и основные | начало/окончание | этапа, руб.

этапы его выполнения | |

-------------------------------+------------------+---------------

| |% к договорной

| |цене

-------------------------------+------------------+---------------

*** | *** | ***

-------------------------------+------------------+---------------

Итого по этапам работ | |__________ руб.

------------------------------------------------------------------

От Исполнителя От Заказчика

________________________ ________________________

Руководитель разработки _____________

Приложение 13.2

к Положению

Приложение 2

к контракту

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на научно-техническую продукцию

по договору N _____ от __________ 199 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ____________________и от лица Исполнителя __________________________ удостоверяем, чтосторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены насоздание (передачу) научно-технической продукции в сумме ______________________________________________________________________ руб.

При выполнении (невыполнении) исполнителем условий договора всоответствии с пунктами _________________________ договорная ценаувеличивается (уменьшается):

по пункту ___ на ___%%, по пункту ___ на ___ %%,

по пункту ___ на ___ %%.

Настоящий протокол является основанием для проведениявзаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель Заказчик

(должность) (должность)

_______________________ _______________________

М.П. М.П.

Приложение 13.3

к Положению

Приложение 3

к контракту

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРУ

1. В случае непредоставления Заказчиком исходных данных всроки, предусмотренные договором, он выплачивает Исполнителюнеустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50%стоимости научно-технической продукции по договору. Исполнительоставляет за собой право отсрочки исполнения обязательств подоговору на время просрочки предоставления исходных данных спересмотром сроков предоставления научно-технической продукции подоговору.

2. В случае неуплаты заказчиком авансового платежа в размереи в сроки, определенные в договоре, Заказчик уплачивает неустойкув размере 10% стоимости научно-технической продукции по договору,а Исполнитель оставляет за собой право отсрочки исполненияобязательств по договору на время просрочки уплаты авансовогоплатежа с пересмотром сроков предоставления научно-техническойпродукции по договору.

3. В случае необходимости производства дополнительных работ,не предусмотренных сметой по договору, их проведение согласуетсясторонами и выполняется Исполнителем за дополнительную плату.

4. В случае необоснованного отказа или уклонения Заказчика отподписания акта сдачи-приемки работ он платит штраф в размере 0,5%за каждый день просрочки, начиная со дня, по истечении 48 часовпосле получения акта сдачи-приемки работ, но не более стоимостинаучно-технической продукции по договору.

5. За каждый день, просроченный после указанного в платежномтребовании-поручении срока оплаты задолженности, Заказчикуплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от суммы, предъявленнойк оплате.

6. В случае роста в связи с инфляционными процессами цен науслуги, материалы, изделия, конструкции, эксплуатацию машин имеханизмов, с изменением минимального размера заработной платы,введением нормативных актов по налогообложению, индексациейамортизационных отчислений и т.д. сметная стоимость разработкиподлежит поквартальной корректировке, для чего оформляетсяпротокол-соглашение, являющийся неотъемлемой частью договора.

7. За непредоставление в срок научно-технической продукции подоговору Исполнитель выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимостинепредставленной научно-технической продукции за каждый деньпросрочки.

8. Доработка возвращенной экспертными органами проектнойпродукции по причинам, не зависящим от исполнителя, но выполненнойв соответствии с техническим заданием, производится за счетЗаказчика.

9. При получении премии Заказчиком за ввод в действиепроизводственных мощностей и объектов строительства последнийперечисляет Исполнителю премию в размере, определенном договором.

10. Все спорные вопросы по договору решаются в установленномзаконодательством порядке.

Исполнитель Заказчик

(должность) (должность)

_______________________ _______________________

М.П. М.П.

Приложение 14

к Положению

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

__________________________________________________________________

(наименование организации, проводящей торги)

объявляет о проведении открытых подрядных торгов (конкурса) на

выполнение функций генерального подрядчика по строительству

(проектированию)

__________________________________________________________________

(наименование объекта, его местонахождения)

Информацию об условиях проведения торгов можно получить в

_______________________________ по адресу ________________________

__________________________________________________________________

телефон ____________.

Срок представления заявок на участие в торгах и необходимыхдокументов до ______________.

Заявки и документы, оформленные не по установленной форме илипоступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Приложение 15

к Положению

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торговли _____________________________________________

(наименование организации, проводящей торги)

приглашает принять участие в подрядных торгах на строительство

__________________________________________________________________

(вид работ и наименование объекта строительства)

основные характеристики объекта __________________________________

__________________________________________________________________

Место строительства ______________________________________________

__________________________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________

Генпроектировщик _________________________________________________

Начало строительства _____________________________________________

Окончание строительства __________________________________________

Размер залога и расчетный счет для его перечисления ______________

__________________________________________________________________

Сроки приобретения тендерной документации ________________________

Стоимость тендерной документации _________________________________

Условия финансирования ___________________________________________

(размер аванса)

Финансирующий банк _______________________________________________

Источник финансирования __________________________________________

Условия расчетов за выполненные работы ___________________________

__________________________________________________________________

(по пусковым комплексам, полной готовности, ежемесячно и др.)

Стоимость строительства с учетом рыночных отношений:

Всего ________________________________ млн крб.

СМР __________________________________ млн крб.

Оборудования _________________________ млн крб.

Прочих затрат ________________________ млн крб.

Вид торгов: ______________________________________________________

(открытые, закрытые)

Условия поставки оборудования и материалов:

материалы для общестроительных работ _____________________________

материалы для внутренних и наружных сантехнических работ

__________________________________________________________________

материалы для электромонтажных работ, КИП, автоматика, связь,

сигнализация _____________________________________________________

Технологическое оборудование и трубопроводы ______________________

Изготовление и поставка нестандартизированного оборудования ______

Прочие условия ___________________________________________________

Условия по выполнению отдельных видов работ:

снос и перенос существующих зданий, сооружений, сетей

__________________________________________________________________

Выполнение подрядчиком всех работ с надлежащим качеством, в

объеме, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе

строительство временных зданий, сооружений, сетей, необходимых для

хранения материалов и выполнения работ _____________________

Решение вопросов по складированию лишнего грунта, мусора икарьерам _________________________________________________________

Обеспечение выполнения на строительной площадке необходимых

мероприятий по технике безопасности, охране строительной площадки,

охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время

проведения работ _________________________________________________

__________________________________________________________________

Пусконаладочные работы _____________________

Имущественная ответственность:

В случае необеспечения установленных контрактом сроков вводав действие предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплексов иочередей, а также отдельных объектов по вине подрядчика имуплачивается штраф в размере одной тысячной части договорнойстоимости за каждый день просрочки до фактического завершениястроительства.

За нарушение заказчиком обязательств он уплачивает подрядчикупеню в размере 0,01% от полной стоимости строительства объекта закаждые 10 дней в течение одного месяца, а по истечении месяца по0,03% за каждые последующие 10 дней до фактического исполненияобязательства.

Окончательный срок приема заявок ____________________________ Окончательный срок приема предложений _______________________

Окончательный срок отзыва предложений _______________________ Критерии выявления победителя _______________________________

(наименьшая цена,

__________________________________________________________________

наименьший срок строительства и др.)

Дата, место и время вскрытия конвертов с предложением _________________________________________________________________________

Порядок предварительного ознакомления с объектом илиплощадкой ________________________________________________________

Заявки на участие в подрядных торгах направлять по адресу:__________________________________________________________________

Телефон ________. Расчетный счет ________________.

Примечание: неупомянутые в информационном сообщении условия идействия заказчика и подрядчика уточняются контрактом.

Приложение 16

к Положению

Организатор торга Руководителю организации

(Тендерная комиссия) (предприятия) _______________

_________________________ _____________________________

(индекс, адрес)

_________________________ или уполномоченному лицу

_____________________________

Телефон _________________ _____________________________

Расч. счет N ____________ _____________________________

(индекс, адрес)

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Тендерная комиссия приглашает Вас принять участие в закрытыхподрядных торгах на ________________________________________________________________________________________________________________

(объект и предмет торгов)

Приложение: информационное сообщение на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 17

к Положению

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ

КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

__________________________________________________________________

(наименование организации, проводящей торги)

объявляет отбор квалифицированных подрядчиков на _________________

__________________________________________________________________

(вид работ, наименование объекта)

общее описание работ, инструкцию для участников предварительной

квалификации и анкету можно получить по адресу: __________________

__________________________________________________________________

Приложение 18

к Положению

АНКЕТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ

1. Сведения о подрядной организации:

реквизиты организации ____________________________________________

__________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон, телефакс, банк)

профиль деятельности _____________________________________________

__________________________________________________________________

сведения о руководстве ___________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., образование, дата окончания учебного заведения,

стаж работы по специальности, занимаемая должность)

структура;

дата создания, головная организация ______________________________

__________________________________________________________________

число работающих _________________________________________________

краткая историческая справка о деятельности предприятия

за последних 3 года ______________________________________________

объемы работ по видам за последних 3 года ________________________

производственные и административные площади ______________________

__________________________________________________________________

финансирующие банки ______________________________________________

__________________________________________________________________

основные заказчики за последних 3 года ___________________________

__________________________________________________________________

производственные мощности ________________________________________

__________________________________________________________________

материально-техническое обеспечение ______________________________

__________________________________________________________________

2. Устав и полномочия должностных лиц

заверенные копии документов, относящиеся к уставу и правилам

внутренней субординации в организации;

данные о регистрации организации;

фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации и

обладающих правом подписи юридических документов:

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

__________________________________________________________________

3. Финансовое положение организации:

общие и заемные средства _________________________________________

финансовый отчет за последние 3 года _____________________________

__________________________________________________________________

характер и объем страхования деятельности организации ____________

__________________________________________________________________

заверенная копия финансового баланса организации за истекший

финансовый год.

4. Указания участникам предквалификации:

заполненные анкеты направлять по адресу __________________________

__________________________________________________________________

количество представляемых экземпляров ____________________________

окончательный срок приема анкет __________________________________

основные сведения могут представляться в табличной форме.

Таблица 1

Состав

основных фондов подрядной организации

------------------------------------------------------------------

N | Наименование оборудования |Кол.|Возраст|Примечание

п/п| |ед. |(лет) |

---+--------------------------------------+----+-------+----------

| | | |

------------------------------------------------------------------

Таблица 2

Профессиональная структура

и уровень квалификация занятых

в строительном производстве

------------------------------------------------------------------

N | |Численность | |

п/п| Наименование профессии |работающих |Разряд|Образование

| |по разрядам | |

---+------------------------------+------------+------+-----------

| | | |

------------------------------------------------------------------

Таблица 3

Перечень объектов,

возведенных данной подрядное

организацией

------------------------------------------------------------------

N | Наименование |Основные |Сметная |Сроки строительства

п/п| объекта |технические |стоимость|-------------------

---+----------------+---------------+---------+---------+---------

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Приложение 19

к Положению

Инструкция участникам

1. Информация о тарифах, налогах, сборах, штрафах, акциях,таможенных пошлинах.

2. Информация о транспортных, страховых и инспекционныхрасходах.

3. Другая коммерческая информация.

4. Информация об ограничениях, введенных законодательными иисполнительными органами, собственниками земли и недвижимости.

5. Требования к срокам гарантии банка и обязательствампобедителя торгов.

6. Требования к структуре цены, условиям и порядку пересмотрацен.

7. Условия и порядок финансирования, условия кредитованиясделки.

8. Сроки действия предложения участника, условия и порядокпрекращения и продления его действия.

9. Все тендерные документы, заполненные участником торга,должны быть подписаны руководителем или лицом, уполномоченным наэто, с указанием должности, фамилии, инициалов. Подписи заверяютсяпечатью.

10. Предложение участника должно быть упаковано в конверт изапечатано. На конверте пишется наименование организации -участника торгов и ее адрес.

Упакованный конверт вкладывается в другой, которыйзаклеивается обычным способом. На внешнем конверте проставляетсяадрес и наименование организаторов торгов. Обратный адрес нетребуется.

11. В адрес организатора торгов предложения доставляются снарочным и регистрируются под расписку.

12. Участник имеет право вносить изменения и исправления вдокументацию, переданную организатору торгов, или полностьюзаменить ее до срока, указанного в информационном сообщении, послекоторого изменения не допускаются.

13. Подчистки и исправления должны быть завизированы лицом,уполномоченным на то участником торгов.

Процедура внесения изменений состоит из следующих операций:

скрытие конвертов;

внесение изменений;

упаковка.

Повторной регистрации не требуется.

14. Предложение считается действительным только призаполнении всех пунктов тендерной документации, в ином случаеорганизатор торгов имеет право отклонить предложение безрассмотрения.

15. Тендерная документация заполняется от руки или инымспособом. Представленные цены должны строго соответствовать графамдокументации, так как организатор торгов при рассмотрениипредложений прочтет их в данном случае буквально.

16. При обнаружении арифметических ошибок в ценах предложенияорганизатор будет руководствоваться здравым смыслом в явныхслучаях и отклонять предложения, когда любой вариант прочтенияошибок может исказить результат торгов или приведет к жалобам занарушение правил.

В случае расхождения между ценой за единицу и суммой цен поданной графе предпочтение будет отдано позиционной цене.

17. По вопросам, связанным с заполнением,оформлением тендерной документации, особенностями объектаторгов и другим, участник торгов может проконсультироватьсяпо _______________________________________________________________

(телефон и фамилия консультанта)

__________________________________________________________________

(индекс и адрес организатора торгов)

Приложение 20

к Положению

Организатор торгов Руководителю организации

(Тендерная комиссия) (предприятия) __________

______________________ ________________________

(индекс, адрес)

______________________ ________________________

или уполномоченному лицу

Телефон ______________ ________________________

расч. счет N _________ ________________________

(индекс, адрес)

N _________

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ

Тендерная комиссия уведомляет Вас, что в соответствиис представленными Вами документами Вы признаны участникомторга на _________________________________________________________

(объект и предмет торгов)

__________________________________________________________________

Напоминаем: торг состоится "__"____________ 199 г.,

предложения участника принимаются до "__"__________ 199 г.

Председатель комиссии ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 21

к Положению

Организатор торгов Руководителю организации

(Тендерная комиссия) (предприятия) __________

______________________ ________________________

(индекс, адрес) ________________________

______________________ или уполномоченному лицу

Телефон ______________ ________________________

расч. счет N _________ ________________________

(индекс, адрес)

N _________

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА

УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ

Тендерная комиссия уведомляет Вас, что в соответствии спредставленными Вами документами Вы не можете быть признаныучастником торгов на _____________________________________________

(объект и предмет торгов)

Основание: ____________________________________________________________________________________________________________________

Ваш залог будет возвращен не позднее "__"____________ 199 г.

Председатель комиссии ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 22

к Положению

РАЗБИВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ

------------------------------------------------------------------

N | Описание вида работ |Сумма

п/п| |

---+--------------------------------------------------------+-----

| |

------------------------------------------------------------------

Примечание:

Разбивка представляет таблицу, в графах которой указываются

соответственно номер позиции, описание вида работ и сумма.

Разбивка предназначена только для платежных документов и не может

быть использована в других целях, например, для изменения цен.

Отдельные позиции в разбивке самостоятельного значения не имеют и

не должны приниматься к платежу отдельно.

Должности лиц, __________________________

уполномоченных подписывать __________________________

смету от подрядной __________________________

организации (подпись, и., о., фамилия)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА

------------------------------------------------------------------

N | Описание вида работ | Кол- |Расценка|Общая

п/п| | во | |цена

---+----------------------------------------+------+--------+-----

| | | |

------------------------------------------------------------------

Должности лиц, __________________________

уполномоченных подписывать __________________________

смету от подрядной __________________________

организации (подпись, и., о., фамилия)

Приложение 23

к Положению

ПРОТОКОЛ

заседания Тендерной комиссии

г. Симферополь "__"__________ 199 г.

__________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета торгов)

__________________________________________________________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Тендерной комиссии __________________________________

члены комиссии ___________________________________________________

__________________________________________________________________

приглашенные, не имеющие права голоса: доверенные представители

юридических и физических лиц (подрядчиков, органов власти и др.)

(наименование организаций, фамилии и инициалы доверенных лиц):

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

6. _______________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги вскрытия конвертов с предложениями.

Конверты с предложениями претендентов вскрыты "__"_________ 199 г.

в ___ час. ___ мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о наличии всех необходимых документов:

__________________________________________________________________

Протокол оглашен и признан правильным.

М.П. Председатель (подпись)

Члены комиссии: (подписи)

Приложение 24

к Положению

ПРОТОКОЛ

заседания Тендерной комиссии

г. Симферополь "__"__________ 199 г.

__________________________________________________________________

(объект и предмет торгов)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Тендерной комиссии __________________________________

председатель квалификационной комиссии ___________________________