20 | N 997 28.05.98 | КОРПУС N 3 САНАТОРІЯ ІМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО АР КРИМ 1995769002 | Комун. | ЦМК | ЦМК | 8,0 | 200,0 | - | Не здійснено благоустрій території | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 14.08.03 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Подано апеляційну скаргу від 10.12.03, яку призначено до розгляду на 21.12.04. Ухвалою апеляційного суду від 27.12.04 зазначене рішення залишено без змін. Направлено касаційну скаргу від 03.02.05 до ВСУ. |
21 | N 4305 17.05.99 | АВТОЗАПРАВНА СТАНЦІЯ N 60 АР КРИМ 3482376003 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 7,5 | - | - | Не збережено профіль діяльності, не створено безпечні умови праці, не забезпечено утримання об'єкту в належному стані | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 06.08.03 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням місцевого суду від 12.12.03 позов задоволено (рішення суду отримано 29.10.04). Вживаються заходи щодо повернення ІВМ в державну власність. |
22 | N 1-1593 25.07.97 | ГОТЕЛЬ АР КРИМ 3348181002 | Комун. | ІВМ | ІВМ | 23,0 | - | - | Не збережено профіль діяльності, не здійснено благоустрій прилеглої території | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 18.03.04 про розірвання ДКП і повернення ІВМ в комунальну власність. Подано апеляційну скаргу від 14.04.04 на рішення суду від 30.03.04. |
23 | N 2-5/10232-2003 04.12.03 | ПАНСІОНАТ "ЛІСОВА ПІСНЯ". ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ РІВНЕНСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ АР КРИМ 2589495501 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 351,5 | 500,0 | - | Не своєчасно сплачено за об'єкт; не надано благодійної допомоги Чоботарській державній спеціалізова- ній загально- освітній школі-інтер- нату для розумово відсталих дітей | ПСВП "АКЦІЯ" | Направлено позов від 16.03.04 про розірвання ДКП і повернення ІВМ у державну власність. Подано апеляційну скаргу від 12.05.04 до суду, рішенням якого від 22.06.04 ДКП розірвано. Рішення ВГС від 23.09.04 справу повернуто на новий розгляд. На 25.03.05 призначено проведення судової експертизи. Вживаються заходи щодо повернення ІВМ у державну власність. |
24 | N 2099 01.08.02 | БУДІВЛЯ ЛАРЬКА, ЩО НЕ ВІЙШЛА ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ВАТ "СЕНОКОСНЕ" АР КРИМ 3372742002 | Комун. | ІВМ | ІВМ | 1,8 | - | - | Не забезпечено утримання об'єкта у належному стані, не створено безпечних умов праці | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 28.07.03 про розірвання ДКП і повернення об'єкту в комунальну власність. Рішення місцевого суду від 20.10.03 ДКП розірвано. Вживаються заходи щодо повернення в комунальну власність. |
25 | N 996 28.05.98 | САНАТОРІЙ ІМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО (КОРПУСИ N 1, 2) АР КРИМ 1995769001 | Комун. | ЦМК | ЦМК | 70,0 | 2041,7 | - | Не поставлено житловий фонд на забалансовий рахунок | ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ МИС" | Рішенням суду від 13.11.03 в позові щодо розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність відмовлено. Подано апеляційну скаргу від 01.12.03 на рішення суду від 13.11.03. Направлено касаційну скаргу до ВГСУ від 06.04.04. Направлено скаргу від 05.05.04 до ВСУ. Ухвалою ВС від 22.07.04 відмовлено у порушені провадження з переглядом у касаційному порядку постанови вищого господарського суду від 06.04.04. |
26 | N 688-2005 14.02.05 | ПРИМІЩЕННЯ 1 І 2 ПОВЕРХІВ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ (ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ ІНСТИТУТУ "НДПІШЕЛЬФ") АР КРИМ 4825950003 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 241,22 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов до суду від 06.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
27 | N 683 30.05.03 | МАЙНО ЛЕНІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ТИПОГРАФІЇ АР КРИМ 2470359 | Комун. | ІВМ | ІВМ | 140,0 | 220,0 | 220,0 | - | ТОВ "КРИМПОЛІГРАФ" | Направлено позов від 13.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. |
28 | N 1877 29.05.98 | ПРИМІЩЕННЯ N 2 ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 121,9 КВ. М. ПРИБУДОВАНЕ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ АР КРИМ 5515306004 | Комун. | ІВМ | ІВМ | 3,3 | - | - | Не переоформлено право користування земельною ділянкою | ТОВ "ФАРМАКОН-ЮГ" | Направлено позов від 21.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. |
29 | N 350 07.02.96 | НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 4735885001 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 0,97 | - | - | Не проведено систему водо- постачання та каналіза- ції | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 08.11.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням районного суду від 14.03.05 в позові РВ відмовлено. РВ направлено апеляційну скаргу від 29.04.05 на рішення суду. |
30 | N 200 09.09.99 | БУДИНОК КОЛИШНЬОГО II КОРПУСУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ВІДДІЛЕННЯ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ М. КРОЛЕВЕЦЬ СУМСЬКА ОБЛ. | Комун. | ІВМ | ІВМ | 3,8 | - | - | Об'єкт не використову- ється та руйнується, засоби протипожеж- ного захисту відсутні. | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 15.06.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. |
31 | N 243 28.07.00 | НЕЖИТЛОВЕ ВБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ АПТЕКИ N 239 М. КОНОТОП СУМСЬКА ОБЛ. 0671232201 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 6,1 | - | - | Не збережено кількість робочих місць | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 11.06.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
32 | N 242 28.07.00 | НЕЖИТЛОВЕ ВБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ АПТЕКИ N 79 М. КОНОТОП СУМСЬКА ОБЛ. 0671232202 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 6,2 | - | - | Не збережено кількість робочих місць | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 11.06.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
33 | N б/н 06.07.00 | КІНОТЕАТР "СЕВАСТОПОЛЬ" М. СЕВАСТОПОЛЬ 16326790 | Комун. | ЦМК | ЦМК | 10,308 | - | - | Відсутнє узгодження зміни градобуді- вельних рішень об'єкта з управлінням архітектури, не проведено реконструкцію об'єкта | ПП "ДАЙМ" | Направлено позов від 17.09.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду від 12.12.03 в позові відмовлено. Рішенням апеляційного суду від 27.05.04 апеляційна скарга відхилена. Направлено касаційну скаргу від 23.06.04. Справа розглядається в ВСУ. |
34 | N 283/40-к 12.08.97 | МАГАЗИН N 135 М. СЕВАСТОПОЛЬ 23201296 | Комун. | ЦМК | ЦМК | 43,84 | - | - | Не збережено кількість робочих місць та профіль діяльності | ТОВ "ГОРТОРГ" | Направлено позов від 19.09.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду від 18.12.02 в позові відмовлено. |
35 | N 3319 10.10.01 | ДИТЯЧИЙ САДОК ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. 30917397 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 20,4 | - | - | Не збережено профіль спеціалізації об'єкта | ЗАТ "КРЕМЕНЕЦЬЦУКОР" | Направлено позов від 21.01.05 про стягнення штрафних санкцій та розірвання ДКП. Рішенням суду від 23.03.05 відмовлено в задоволені позову. Справа знаходиться на розгляді в апеляційному суді. |
36 | N 587 15.06.01 | ДИТЯЧИЙ САДОК ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 3095622101 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 6,75 | - | - | Не виконані заходи щодо охорони навколишнього середовища | ТОВ "Новгород-Сіверське" | Рішенням суду від 17.08.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
37 | N 1431 09.07.04 | БУДІВЛЯ МАГАЗИНУ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 2585130211 | Комун. | ІВМ | ІВМ | 93,29 | - | - | Не передбачено сплату НДС по ДКП | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 11.02.05 про визнання недійсним ДКП. 18.04.05 ГС у позові відмовлено. |
38 | N 2155 17.07.02 | ІВМ-ПРИПЛАВНИЙ ПОНТОН ПП-250 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 3150220013 | ЗД | ІВМ | ІВМ | 7,03 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ФІЗИЧНА ОСОБА | Рішенням суду від 18.03.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
39 | N 1378 28.05.02 | ІМВ-ПРИПЛАВНИЙ ПОНТОН ПП-545 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 3150220010 | ЗД | ІМВ | ІМВ | 15,6 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ТОВ "ТЕХНОТОРГСЕРВІС" | Направлено позов від 29.03.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням суду від 24.05.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
III. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА |
1 | N 29-КПНБ 30.04.02 | ОНБ 206-КВАРТИРНОГО 16-ПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ N 2 ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ТУРБІННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 13461621001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1185,7 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ТОВ "СТЕП" | Направлено позов від 06.09.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
2 | N 4-КПНБ 20.12.99 | ЕМНІСТЬ ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 7,4 | 3850,0*** | 3850,0 | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
3 | N 11-КПНБ 20.12.99 | ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974002 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 425,2 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
4 | N 8-КПНБ 20.12.99 | МОДУЛІ МВ-462, МВ-464 (ПРИБУДОВИ) МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974003 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 124,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
5 | N 7-КПНБ 20.12.99 | УТИЛІЗАЦІЙНА КОТЕЛЬНЯ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974004 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 290,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
6 | N 9-КПНБ 20.12.99 | БЛОК СКЛАДІВ ТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974005 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 190,3 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
7 | N 6-КПНБ 20.12.99 | СКЛАД РІДКИХ ХІМІКАТІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974006 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 219,8 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
8 | N 10-КПНБ 20.12.99 | КОРПУС ЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974007 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 718,06 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
9 | N 13-КПНБ 20.12.99 | КОРПУС МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974008 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 503,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
10 | N 12-КПНБ 20.12.99 | ЦЕХ КАРБОМІДНОФОРМ АЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974009 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 656,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
11 | N 5-КПНБ 20.12.99 | ЗАЛІЗНІЧНІ КОЛІЇ МЕБЛЕВОГО КОМБІНАТУ КДГМК "КРИВОРІЖСТАЛЬ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 24432974010 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 59,1 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту, інвестиції не внесені, частково не сплачено за об'єкт | ТОВ "АНКО-ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
12 | N 31-КПНБ 24.07.02 | ВИРОБНИЧО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС ВАТ "УКРАЇНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА М. КИЇВ 22883891001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 910,0 | - | - | Не завершено добудову об'єкта | ТОВ "ТАУЕР" | Направлено позов від 23.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
13 | N 16-КПНБ 06.07.00 | 80-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ВАТ "УКРП'ЄЗО" ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. 14313889001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 10,0 | - | - | Не завершено добудову ОНБ | ПРИВАТНА ФІРМА "ЛЄСКО" | Направлено позов від 30.12.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Ухвалою суду від 12.01.05 порушено провадження по справі. |
14 | N 364 27.08.01 | 70-КВАРТАРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ВАТ "КОВЕЛЬМОЛОКО" ВОЛИНСЬКА ОБЛ. 444636 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 215,3 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА" | Направлено позов від 26.01.05 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. |
15 | N 399 06.06.02 | КОРІВНИК КСП ІМ. ШЕВЧЕНКА ВОЛИНСЬКА ОБЛ. 31431942 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 3,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 09.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
16 | N 1242 30.05.97 | ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН У СОЦМІСТЕЧКУ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 5761620021 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1,2 | 250,0 | 250,0 | Не створено нові робочі місця | ФІЗИЧНА ОСОБА | Позовна заява від 14.03.02 N 12/12-1064 щодо розірвання ДКП, сплати пені, штрафу та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням районного суду від 13.05.04 в задоволенні позовних вимог відмовлено. Направлено апеляційну скаргу від 21.08.04 N 12/12-4192 до ДАГС. Ухвалою суду від 22.12.04 апеляційну скаргу відхилено, рішення суду від 13.05.04 залишено без змін. Направлено касаційну скаргу від 14.02.05. |
17 | N 2-2818 05.06.98 | ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЛИВАРНОЇ ДІЛЬНИЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 2928470001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1,32 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов до ГС від 07.03.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням від 10.09.03 районного суду в позовних вимогах відмовлено. Направлено апеляційну скаргу від 07.10.03 про скасування рішення від 10.09.03. Рішенням районного суду від 24.02.04 в позові відмовлено. Направлена апеляційна скарга від 18.06.04. Рішенням суду від 11.11.04 ДКП розірвано. |
18 | N 1802 02.06.98 | МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1431161404 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 7,1 | 2500,0 | 2500,0 | Не створено робочі місця, не добудовано об'єкт, не зареєстровано ДКП в органах влади | ПП "БУДІВЕЛЬНИК" | Направлено позов від 04.06.03 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Рішенням ГСДО від 25.11.04 позов не задоволено. Направлена апеляційна скарга від 10.12.04 до апеляційного суду. Постановою ВГСУ від 17.05.05 касаційну скаргу РВ задоволено. Справа направлена на новий розгляд. |
19 | N 2-928 04.04.00 | ОДНОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 8 ВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМ.ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1431011203 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,01 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ФІЗИЧНА ОСОБА | Рішенням суду від 04.09.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкту в державну власність. |
20 | N 2-6564 30.09.97 | ЦЕХ ДРІБНО СТІНОВИХ БЛОКІВ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 2903860002 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 40,6 | - | - | Не завершено будівництво та введення в експлуатацію об'єкта, не здійснено реєстрацію ДКП в місцевих органах влади | ТОВ "R.E. ЕНЕРГОСТРОЙ". ПРАВОНАСТУПНИКИ - ФІЗИЧНІ ОСОБИ | Постановою апеляційного суду від 25.12.02 скасовано рішення суду від 20.08.02 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Направлено заяву від 07.04.03 про перегляд постанови від 25.12.02. Рішенням ГСДО від 17.09.03 ДКП розірвано. Постановою АСДО від 24.02.04 рішення від 17.09.03 скасовано. Ухвалою від 14.07.04 ВГСУ відхилено клопотання та повернуто скаргу. Направлена касаційна скарга від 10.08.04 до Верховного суду. ВГСУ клопотання РВ відхилено. Направлено позов від 21.03.05 до фізичних осіб. |
21 | N 1-4325 15.11.00 | ДВОПОВЕРХОВИЙ ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 1 ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1035673008 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,622 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" | Рішенням суду від 31.08.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
22 | N 1-4331 15.11.00 | ДВОПОВЕРХОВИЙ ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 3 ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1035673007 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,116 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" | Рішенням суду від 31.08.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
23 | N 1-4334 15.11.00 | ДВОПОВЕРХОВИЙ ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 4 ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1035673004 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,381 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" | Рішенням суду від 17.09.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
24 | N 1-4340 15.11.00 | ДВОПОВЕРХОВИЙ ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 6 ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1035673002 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,438 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" | Рішенням суду від 17.09.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
25 | N 1-4343 15.11.00 | ДВОПОВЕРХОВИЙ ДВОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N 7 ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1035673003 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,115 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ВАТ "ДНІПРОВОДБУД" | Рішенням суду від 12.08.04 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
26 | N 3995 13.11.01 | ДИТЯЧА БАГАТООПЕРАЦІЙНА ЛІКАРНЯ З ПОЛІКЛІНІКОЮ НА 420 МІСЦЬ ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПТЗ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 5393108003 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 23,482 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" | Рішенням суду від 15.10.04 ДКП розірвано. Направлено заяву від 22.11.04 до ДВС управління юстицій. Здійснюються заходи щодо повернення об'єкта в державну власність. |
27 | N 989 26.05.98 | ДИТЯЧИЙ САД-ЯСЛА НА 380 МІСЦЬ ІНГУЛЕЦЬКОГО ГЗК ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 1909050006 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 2,4 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов до суду від 01.08.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішення суду від 18.04.05 ДКП розірвано, покупця зобов'язано повернути об'єкт в державну власність. |
28 | N 3475 02.08.99 | РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "БУРЕВІСНИК" ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 3019273101 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 44,1 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД" | Рішенням суду від 04.04.00 ДКП розірвано. Рішенням суду від 11.04.02 було визнано недійсними договори перепродажу. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
29 | N 2227 20.03.97 | МАГАЗИН "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 21953402 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 5,0 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту та введення в єксплуатацію | АТВТ "ІНДУСТРІЯ" | Рішенням суду від 22.05.03 ДКП розірвано. Рішення суду від 22.04.04 про повернення об'єкту в комунальну власність. Направлено лист до виконавчої служби. До суду надана скарга на дії органу державної виконавчої служби від 22.09.04. Направлений акт приймання-передачі майна до виконавчої служби (лист від 15.11.04 N 11-8089) |
З0 | N 2577 17.07.98 | КОРІВНИК ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 851956003 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,4 | - | - | Не введено об'єкт в експлуатацію | ТОВ "ПТАХОПІДПРИЄМСТВО МАЯК" | Рішенням суду від 11.06.03 ДКП розірвано. Рішення суду від 05.05.04 про повернення об'єкта в державну власності. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. Направлено лист від 08.06.04 до виконавчої служби. До суду надана скарга на дії органу виконавчої служби від 22.09.04. Прийнята постанова виконавчої служби про закінчення виробництва справи від 08.10.04 N 3554-6 у зв'язку з банкрутством покупця. |
31 | N 2517 05.06.98 | КАЧАТНИК ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 851956001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,144 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ТОВ "ПТАХОПІДПРИЄМСТВО МАЯК" | Рішенням суду від 11.06.03 ДКП розірвано. Рішення суду від 27.04.04 про повернення об'єкта в державну власність. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. Направлено лист від 07.07.04 до виконавчої служби. Прийнята постанова виконавчої служби про закінчення виробництва справи від 08.10.04 у зв'язку з банкрутством покупця. |
32 | N 2576 17.07.98 | СКЛАД КОРМОЦЕХ ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 851956004 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,3 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ТОВ "ПТАХОПІДПРИЄМСТВО МАЯК" | Рішенням суду від 11.08.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. Направлено лист від 07.07.04 до виконавчої служби. РВ направлено до суду скаргу на дії органу Державної виконавчої служби від 22.09.04. РВ надало лист до відділу державної виконавчої служби від 12.11.04 про з'ясування стану справ по вищезазначеній справі. Районне управління юстиції надало лист від 22.11.04 про направлення наказу суду для виконання за територіальністю до районного управління юстиції. |
33 | N 2583 07.08.98 | МІСЬКМОЛКОМБІНАТ N 3 ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 30075709 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 78,0 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | КИЇВСЬКИЙ ОКРЕМИЙ КАЗАЧИЙ КУРІНЬ | Рішенням суду від 11.08.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. Направлено до суду скаргу на дії органу державної виконавчої служби від 22.09.04. РВ надало лист до відділу державної виконавчої служби від 12.11.04 про з'ясування стану справ по вищезазначеній справі. Районне управління юстиції надало лист від 22.11.04 про направлення наказу суду для виконання за територіальністю до районного управління юстиції. Управління юстицій направило до РВ лист від 24.02.05 N 2-606-03, що вулиця, по якій знаходиться ОНБ, у Донецьку не зареєстровано. |
34 | N 2261 22.05.97 | ДИТСАДОК-ЯСЛА НА 140 МІСЦЬ ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 4011851001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 5,1 | - | - | Не введено об'єкт в експлуатацію | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 05.11.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду від 21.01.05 в позові відмовлено. Направлено апеляційну скаргу від 21.01.05. |
35 | N 3849 23.03.01 | БУДИНОК АТС (4000 НОМЕРІВ) ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 1911410002 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 5,55 | - | - | Не введено об'єкт в експлуатацію | ФІЗИЧНА ОСОБА | Рішенням суду від 20.01.05 договір розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
36 | N 3550 13.09.99 | ЄНАКІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 25122129 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 2,86 | - | - | Не введено об'єкт в експлуатацію | ПП "АГРОПРОМСЕРВІС" | Направлено позов від 23.03.05 про визнання недійсним ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням господарського суду від 30.05.05 в задоволені позову відмовлено. Вирішується питання про повторне звернення до суду. |
37 | N 1131 17.05.99 | ДІЛЬНИЧА ЛІКАРНЯ НА 25 ЛІЖОК ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 18972004 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 15,0 | - | - | Не закінчено будівництво об'єкту | ПКСП "ПЕРЕМОГА" | Рішенням суду від 28.02.02 ДКП розірвано. Направлено позов від 06.03.04 про визнання недійсним договору перепродажу об'єкту. Рішенням суду від 27.08.04 позов РВ задоволено. 05.10.04 підписано акт передачі ОНБ у державну власність. |
38 | N 611 06.05.97 | БАННО-ПРАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 18982004 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1,32 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ФІЗИЧНА ОСОБА | Рішенням суду від 05.11.02 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
39 | N 645 27.09.02 | ДИТЯЧИЙ САДОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 405407901 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 32,677 | - | - | Порушення строків розбирання | ПП "БУДТРАНСГАЗ" | Рішенням суду від 31.01.05 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в державну власність. |
40 | N 509 17.09.01 | УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 189669401 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 101,0 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ТОВ "БОЛЕСЛАВ" | Рішенням ГС від 29.08.04 задоволено позовну заяву РВ про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. 11.10.04 ТОВ "БОЛЕСЛАВ" подало апеляційну скаргу на вказане рішення. Постановою Апеляційного суду від 16.12.04 апеляційну скаргу задоволено. Готується касаційне оскарження. |
41 | N 585 13.05.02 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМ МАГАЗИНОМ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 575557103 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,173 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 31.08.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
42 | N 466 11.06.01 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 540258802 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 187,84 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДБС ГРУП" | Рішенням ГС м. Києва від 05.07.04 N 14/138-17/128д відмовлено в задоволені позовної заяви РВ. 11.08.04 N 4926/26-204 подана апеляційна скарга на рішення ГС м. Києва. Постановою Апеляційного суду м. Києва від 26.10.04 в задоволені апеляційної скарги РВ відмовлено. Оскаржується в касаційному порядку. |
43 | N 589 13.05.02 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 454029401 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,091 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 24.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
44 | N 587 13.05.02 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 454029403 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,09 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 24.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
45 | N 588 13.05.02 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 454029402 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,09 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 24.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
46 | N 793 15.09.03 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 85216302 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,05 | - | - | Порушення строків розбирання | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 24.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
47 | N 792 15.08.03 | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 85216302 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 0,05 | - | - | Порушення строків розбирання | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 24.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
48 | N 274 15.03.00 | КОМПЛЕКС ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 21696401 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1,365 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ВСТ "НАДІЯ, ЛТД" | Направлено позов від 26.05.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
49 | N 315 13.09.00 | ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИЙ МАГАЗИН ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 19412207 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 126,033 | - | - | Недобудова об'єкта у встановлені ДКП строки | ТОВ "СТАЛЬ ТРАНС" | Направлено позов від 10.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
50 | N 236 24.01.00 | ПІОНЕРСЬКИЙ ТАБІР - КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ N 2 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 123964803 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 12,015 | - | - | Недобудова об'єкта у встановлені ДКП строки | ПП "ДІАПАЗОН" | Направлено позов від 10.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. |
51 | N Д-129 07.05.97 | КОМПЛЕКСНИЙ ВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ М. ДОЛИНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 200000015 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 44,0 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ПФ "ФАЛЬБО" | Направлено позов щодо розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Рішенням суду від 17.04.03 в позові відмовлено. 17.12.04 РВ звернулось до ГС з позовом про спонукання ПФ "Фальбо" виконати умови договору. Рішенням суду від 02.03.05 позов задоволено. |
52 | N Д-128 17.02.98 | БЕТОННО-РОЗЧИННИЙ ВУЗОЛ М. ДОЛИНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 200000025 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 19,2 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта. Не переоформлено документи на право забудовника | ПФ "ФАЛЬБО" | Рішенням суду щодо розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. 17.04.03 в позові відмовлено. 17.12.04 РВ звернулось до ГС з позовом про спонукання ПФ "Фальбо" виконати умови договору. Рішенням суду від 02.03.05 позов задоволено. |
53 | N 1-Д380 29.05.98 | ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕБЛІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 200000029 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 9,124 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта. Не здійснено заходів щодо переоформлен- ня права забудовника на об'єкт. | ПП "ПАРСІФАЛЬ" | Направлено позов від 06.01.05 про розірвання ДКП. Ухвалою суду від 07.02.05 розгляд справи відкладено на 16.05.05. Рішення суду від 26.05.05 позов задоволено частково - договір розірвано, вимога щодо повернення в державну власність об'єкта залишено без задоволення, оскільки такий відсутній. |
54 | N 68-НБ-КВ 16.09.96 | ОБУХІВСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМІЧНИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ КИЇВСЬКА ОБЛ. 10050130 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 14,588 | - | - | Не добудовано об'єкт | ТОВ "ЦЕГЛА ТРИПІЛЛЯ" | Направлено позов від 07.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. |
55 | N 211/35 09.08.99 | СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМБІНАТУ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 553311201 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 3,12 | - | - | Не переоформлено права забудовника на об'єкт. Не завершено будівництво і не введено об'єкт в експлуатацію протягом 5-ти років | ПП "СВІТЛОЗОРА" | Направлено позов від 14.01.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Справа знаходиться на розгляді у господарському суді. Ухвала суду від 18.04.05 провадження у справі припинено. |
56 | N 292/35 21.02.03 | ВОДОГІН "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 57861005 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1443,3 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІГІОН-С" | Направлено позов від 23.01.2004 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Ухвалою ГС від 05.04.04 провадження у справі зупинено до розгляду Вищим ГС пов'язаної з нею справи N 7/30. |
57 | N 282/35 06.11.02 | СПОРУДА ОБЛАСНОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА 1000 МІСЦЬ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 401385049 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 750,0 | - | - | Не оформлено документи щодо користування земельною ділянкою | ТОВ "АЛМА-ТРЕЙД" | Направлено позов від 19.03.2004 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Справа знаходиться на розгляді у ГС. |
58 | N 264/35 05.10.01 | МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ СКЛАД БАЗИ ПЕРЕДМОНТАЖНОЇ РЕВІЗІЇ ОБЛАДНАННЯ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 103886102 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 2,57 | - | - | Не завершено будівництво | ДП "ПОЛІМЕР-СЕРВІС" ТОВ "УКРГАЗИФІКАЦІЯ" | Направлено позов від 24.06.05 про розірвання ДКП та повернення об'єкта у державну власність. |
59 | N 240/35 22.01.01 | ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ В 179-КВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ N 16 Б КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 2221319102 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 1,89 | - | - | Не переоформлено право забудовника на об'єкт. Завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію протягом 3-х років | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 17.08.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Справа знаходиться на розгляді у господарському суді. |
60 | N 3693 16.11.98 | БУДІВЛЯ АДМІН-ПОБУТОВОГО КОРПУСУ АР КРИМ 1632853001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 8,0 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 09.08.02 про розірвання ДКП і повернення ОНБ у комунальну власність. Рішенням суду від 01.10.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в комунальну власність. |
61 | N 3695 16.11.98 | ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ АР КРИМ 1632853002 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 1,6 | - | - | Не сплачено за об'єкт | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 21.06.99 про розірвання ДКП і повернення ОНБ в комунальну власність. Рішенням суду від 12.03.02 ДКП розірвано. Здійснюються заходи з повернення об'єкта в комунальну власність. |
62 | N 74 20.01.98 | БУДІВЕЛЬНА БАЗА АР КРИМ 2224420101 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 3,0 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта. Не переоформлено документи | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 16.01.04 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. 01.09.04 на ухвалу місцевого суду подано апеляційну скаргу. Ухвалою суду від 04.04.05 у прийняті позову відмовлено. Подано апеляційну скаргу від 18.04.05 на ухвалу суду. |
63 | N 4020 15.1197 | КОРПУС СПЕЦВОДООЧИСТКИ АР КРИМ 2227388501 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 13,0 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 29.11.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Справа знаходиться на розгляді у суді. |
64 | N 156 19.05.98 | БУДИНОК ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ АР КРИМ 2319226101 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 6,0 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 27.11.03 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в державну власність. Справа знаходиться на розгляді у суді. |
65 | N 1-8501 29.10.97 | ПРОМИСЛОВА БАЗА БУ-141 АР КРИМ 3745195001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 5,2 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта. Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 12.06.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду від 23.10.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення ОНБ в комунальну власність. |
66 | N 1-8502 29.10.97 | КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ГОРМОЛЗАВОДУ АР КРИМ 4462100001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 15,5 | - | - | Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 12.06.02 про розірвання ДКП та повернення об'єкта в комунальну власність. Рішенням суду від 23.10.03 ДКП розірвано. Здійснюються заходи щодо повернення ОНБ в комунальну власність. |
67 | N 1286 19.07.00 | 2-Х КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ НЕ ВВІЙШОВ ДО СФ ВАТ "ШАЛФЕЙНЕ" АР КРИМ 3881160001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 1,647 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта. Не переоформлено документи на право забудовника | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 27.03.03 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в комунальну власність. Рішенням місцевого суду від 12.05.03 у позові відмовлено. Постановою апеляційного суду від 06.09.04 ДКП розірвано. |
68 | N 1860 30.06.00 | 140-КВАРТИРНИЙ БУДИНОК АР КРИМ 4772900001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 0,4 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ФІРМА "КАУРІЯ" | Направлено позов від 29.01.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в комунальну власність. Рішенням суду від 16.04.04 ДКП розірвано. Вживаються заходи щодо повернення ОНБ у комунальну власність. |
69 | N 1857 30.06.00 | СПАЛЬНИЙ КОРПУС ТУРБАЗИ "КАРАБАХ" АР КРИМ 4772900001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 7,0 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ФІРМА "КАУРІЯ" | Направлено позов від 29.01.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в комунальну власність. Провадження по справі призупинено. |
70 | N 3149 15.05.01 | 40-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК АР КРИМ 1430900802 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 4,5 | - | - | Не завершено будівництво об'єкта | ФІЗИЧНА ОСОБА | Направлено позов від 15.03.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в державну власність. Справа знаходиться на розгляді у суді. Рішенням суду від 24.02.05 ДКП розірвано. Покупець оскаржує зазначене рішення в апеляційному суді. |
71 | N 10015 23.11.00 | БУДІВЛЯ ДАІ, ЩО ЗНАХОДИЛАСЬ НА БАЛАНСІ ВКБ ГУ МВС УКРАЇНИ В КРИМУ АР КРИМ 8582645001 | ЗД | ОНБ | ОНБ | 12,5 | 130,0 | - | Не завершено будівництво | ФІРМА "АРГ СЕРВІС" | Направлено позов від 16.04.04 про розірвання ДКП і повернення ОНБ в державну власність. Рішенням суду від 08.06.04 ДКП розірвано. Відповідачем від 14.07.04 подано заяву про перегляд рішення суду. Рішення суду від 08.06.04 скасовано. Направлено апеляційну скаргу від 04.08.04. Постановою апеляційного суду скарга залишена без задоволення. РВ АРК направлено касаційну скаргу від 23.02.05. |
72 | N 2526 28.08.96 | СКЛАД ПРОДТОВАРІВ АР КРИМ 154863901 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 33 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | ФІРМА "БАГІРА" | Направлено позов від 02.07.04 про розірвання ДКП і повернення ОНБ в комунальну власність. Рішенням суду від 01.11.04 ДКП розірвано. Постановою апеляційного господарського суду від 25.12.04 зазначене рішення залишено без розгляду. Ухвалою ВГСУ від 04.03.05 касаційну скаргу покупця повернуто без розгляду. |
73 | N 503 04.02.97 | КІНОТЕАТР 1100 МІСЦЬ АР КРИМ 4055417001 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 20 | - | - | Не завершено будівництво об'єкту | МП "ЛІДАІК" | Направлено заяву від 02.07.04 про розірвання мирової угоди. |
74 | N 10098 15.09.00 | ПРОХІДНА, ПЕРЕХІДНА І ТРАНСПОРТНА ГАЛЕРЕЇ, ДОПОМІЖНІ ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ І ЗАРЯДНОЇ, СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ ІМ. 1 ТРАВНЯ АР КРИМ 2404354004 | Комун. | ОНБ | ОНБ | 36,0 | - | - | Не завершено будівництво 2-гої черги, об'єкт не введено в експлуатацію | ТОВ "ГЕСНЕРІЯ-ЦЕНТР" | Направлено позов від 02.11.04 про розірвання ДКП та повернення ОНБ в комунальну власність. Рішенням ГС від 21.02.05 ДКП розірвано. Покупцем направлено апеляційне оскарження. |